建筑施工合同【推薦】
隨著人們法律意識的加強，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的建筑施工合同，歡迎閱讀與收藏。
建筑施工合同1
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方在_____________，建筑總面積約__________平方米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式
采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙，乙方負責包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
二、承建項目
乙方按照設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動板房，同時作好防滲處理。
三、承包價格
______元。
四、付款方式：
工程竣工驗收后全部付清。
五、質(zhì)量要求
乙應當按照甲方要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
六、注意安全
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
七、工期要求：
______天。
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：_________________
乙方簽字(章)：_________________
日期：_________________
建筑施工合同2
發(fā)包方：_________________(以下簡稱甲方)
承包方：_________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《 _________________合同法》的有關規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方將圍墻委托給乙方施工，結合本工程具體情況。訂立本合同，以茲共同遵守：
一、工程概況
1、工程名稱：_________________圍墻;
2、工程地點：_________________
二、承包內(nèi)容及材料
1、工程內(nèi)容：建圍墻約60米長(水泥混體基礎厚0.3米寬0.4米，高2.4米，每4米一立柱，最高用沙灰0.1米插玻璃)。2、材料選用：_________________水泥、碎石、灰沙、磚;
3、承包形式：_________________包工不包料(基礎部分點工：_________________每天80元不包吃;拆圍墻人工另議)。
三、工期經(jīng)雙方協(xié)商，本工程開竣工日期如下：
1、開工日期：_________________年_________________月_________________日;
2、竣工日期：_________________年_________________月_________________日;
四、質(zhì)量和安全要求乙方施工過程中必須服從工程技術人員的統(tǒng)一指揮調(diào)度，科學合理有序地組織施工，嚴格遵守施工操作規(guī)格和質(zhì)量要求，并制訂切實有效的.安全施工措施，做到安全生產(chǎn)、文明施工。若因乙方施工造成的質(zhì)量和安全問題，甲方概不負責，并有權向乙方責成糾正。
五、合同價款及付款方式
1、本合同所承包的圍墻，人工單價為每天80元(不包吃住)，暫定總長為60米。具體以實際發(fā)生量為準。
2、付款方式：甲、乙雙方協(xié)定，甲方負責提供所有水泥灰沙磚等材料，工程人工款等乙方完工后，甲方驗收10天后，一次性付清(甲方負責開稅票及納稅)。
六、其它未盡事宜
甲、乙雙方另行協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
八、本合同自簽字之日起生效，工程完地結算完畢后自行廢除。本合同受到法律保護。若本合同與國家相關法律相抵觸或上級部門認定不合法不合理，則此合同自動失效，若是甲方造成的則由甲方負責，若是乙方造成的則由乙方負責。
甲方(簽字)：_________________
證明人：_________________
乙方(簽字)：_________________
_________________年_________________月_________________日
建筑施工合同3
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
工程立項批準文號：
資金來源：自籌
二、工程承包范圍
承包范圍：施工圖內(nèi)除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內(nèi)容（其中部分材料和鋼結構由發(fā)包人提供）
三、合同工期
開工日期：_____年____月___日（實際開工日期以發(fā)包人、監(jiān)理人下達開工令為準）；
竣工日期：_____年____月___日；
合同工期總?cè)諝v天數(shù)：______天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：合格（其中主體為優(yōu)質(zhì)結構）
五、合同價款
金額（大寫）：________；預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同文件包括：
1、本合同協(xié)議書；
2、圖紙；
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失，應當支付相應的賠償；
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、工程結算
1、工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認可后____天內(nèi)，承包方向發(fā)包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調(diào)整內(nèi)容，進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的'一般公式為：
竣工結算工程款=預算（或概算）或合同價款+施工過程中預算或合同價款調(diào)整數(shù)額－預付及已結算工程價款－保修金。
3、發(fā)包人與承包人在建設工程承包合同中約定質(zhì)量保證金 ，發(fā)包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內(nèi)對建設工程出現(xiàn)的缺陷進行維修的資金，質(zhì)量保證金為___________________________________元（人民幣）；：____________元（人民幣）。
十、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日
1、合同訂立地點：________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質(zhì)量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。
發(fā)包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
承包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
建筑施工合同4
甲方：
乙方：
為規(guī)范企業(yè)管理，增強競爭意識，工程實行承包施工。甲、乙雙方以樹立“金洲杯的質(zhì)量目標及創(chuàng)建市級安全文明工地的安全目標”從嚴從精為管理前提，據(jù)此雙方依據(jù)現(xiàn)行的相關法律規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致簽訂本合同。
一、工程名稱：_________工程_________樓。
二、工程地點：______路以西，______路以北。
三、承包范圍：施工圖紙內(nèi)的模板工程，含二次結構。
四、施工日期：20xx年3月1日至20xx年9月25日
五、安全、質(zhì)量等級：金洲杯及市級安全文明工地
六、承包方式：包清工
七、承包價格：按實際模板與砼接觸面積，每平方米______計算。(鐵絲、釘子乙方自備)
八、甲方的權利及義務：
1、負責材料的供應，因材料不合格所造成的損失由供方負責;
2、負責工程施工的交底，建設單位的聯(lián)系工作及外界一切關系;
3、負責乙方生活費，結賬時扣除;
4、負責工程質(zhì)量的監(jiān)督;出現(xiàn)工程質(zhì)量不合格及安全隱患，甲方有權利責令乙方整改，所出現(xiàn)損失由乙方負責;甲方并追加損失的2～3倍罰款;
5、因甲方造成的材料不及時，在有效時間超過12小時以上的，甲方應付給乙方相應補償;并順延工期;
6、甲方發(fā)現(xiàn)乙方浪費材料;按原物價的5倍罰款;
九、乙方的權利及義務
1、乙方必須遵守甲方的施工現(xiàn)場管理制度;
2、乙方根據(jù)工程組織人員,進行施工;
3、嚴格按照施工工程范圍提前做好材料和設備的用量計劃,提前四天提交甲方審批及采購供應,遲報造成停工,甲方概不負責.
4、乙方需嚴格按施工要求和有關說明及變更,進行施工,確保工程質(zhì)量如期交工。(圖紙變更，根據(jù)實際情況工期順延)
5、負責現(xiàn)場和班組自檢資料和班組技術交底及安全交底。
6、乙方現(xiàn)場負責人，必須熟讀建筑圖紙及現(xiàn)行的有關法律法規(guī)、行業(yè)標準，分項工程完成后必須達到驗收標準;
7、做到文明施工。做到不擾民，不隨意在生活區(qū)、工作區(qū)、在建建筑物內(nèi)大小便，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元/次。
8、乙方必須服從甲方管理的規(guī)章制度及國家的`有關法律法規(guī)，嚴禁在施工期間的任何時間、任何地點打架斗毆及偷盜。發(fā)現(xiàn)一次罰款200-1000元，并清除工地。嚴重者交公安機關處理。
9、如達不到市級安全文明工地標準倒扣總?cè)斯べM的3%。
10、出現(xiàn)非甲方原因，乙方私自停工一天，罰總?cè)斯べM的1%。如乙方無故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予結算人工費。由乙方造成的損失，甲方有追償?shù)臋嗬?/p>
11、乙方必須按甲方施工進度組織人員進行施工，因乙方人員少、組織不力等原因?qū)е录追綗o法按進度工期完成，甲方有權另行安排其他人員、隊伍進行施工，由此造成的費用及損失由乙方負責。
12、無償配合甲方定位放線。
十、付款方式：
1、±0.000以下完成后，按模板與砼接觸面積的60%撥付;主體階段按進度1～4、5～8、9～頂層分三次按砼與模板接觸面積的60%撥付,框架主體完成后付完成量80%;主體驗收合格后20天內(nèi)付總?cè)斯べM的95%，留5%年底結清。
十一、乙方在施工過程中，應加強安全教育管理，嚴格按安全要求及施工程序操作，正確使用好防護用品，(安全帽、安全帶)如出現(xiàn)安全事故由責任方負責，因違章施工或操作失誤出現(xiàn)的工傷事故由乙方負責。
十二、補充說明
1、施工內(nèi)容：
按照本工程圖紙的設計及現(xiàn)行的規(guī)范的要求進行腳手架的支設及模板的安裝。
2、施工要求：
(1)模板加固必須牢固，嚴禁出現(xiàn)漲模、跑模等質(zhì)量問題。
(2)必須按本工程圖紙設計及現(xiàn)行規(guī)范的要求支設施工藍圖內(nèi)的所有模板，保證砼工程的截面尺寸，確保質(zhì)量，出現(xiàn)返工質(zhì)量問題甲方有權對其經(jīng)濟處罰。
(3)模板腳手架的支設必須嚴格按照國家有關規(guī)范要求設置牢固，嚴禁出現(xiàn)腳手架塌方的重大安全及質(zhì)量事故。
(4)模板拆除嚴禁野蠻施工，注意成品保護，成品料、廢料、模板材.木方,支撐架桿、扣件等分類集中堆放，每施工完一段面必須清理干凈。
(5)木方、竹膠板、架桿、扣件必須分類堆放，做到文明施工。
(6)乙方必須注意材料的分配與加工，嚴禁隨意切割木方及竹
(木)膠板，做到節(jié)約用料。
十三：1、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
2、本合同雙方簽字后生效，工程人工費結清后廢止。
3、如發(fā)生爭議由雙方協(xié)商處理，雙方協(xié)商不成可上訴東營區(qū)人民法院。
甲方代表：
身份證號：
聯(lián)系電話：
乙方代表：
身份證號：
聯(lián)系電話：
日期：
建筑施工合同5
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：工程名稱_______（指分包部分之間工程名稱）
第二條：工程地點_______。
第三條：工程范圍_______。
第四條：質(zhì)量標準_______可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規(guī)范》列出）。
第五條：承包人_______（如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明）。
第六條：工程總價
本工程包價計人民幣_______元整。
第七條：工程包價
本工程包價計人民幣_______元整（本工程全部總造價減去發(fā)包人及總承包人供應材料總值）。
第八條：付款辦法：_______。
第九條：工程期限
按本合同第三條的工程范圍自_______年_______月_______日開工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十條：本工程范圍內(nèi)的_______工程，自_______年_______月_______日開工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一條：雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法_______。
第十一條：本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本_______份，總承包人收執(zhí)_______份（其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份）分包方收執(zhí)_______份。
甲方：
乙方：
_______年________月_________日
建筑施工合同6
建設單位： (以下簡稱甲方)
施工單位： (以下簡稱乙方)
乙方施工，達成如下協(xié)議，供雙方共同遵守。
第一條、 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、建筑面積：約2。
4、工程總造價：
第二條、 工程造價及承包方式(以下單價均含稅費)
1、承包方式按包工包料執(zhí)行;地面鋪設 2結算、砼12公分按40元 2結算、砼18公分按50元 2結算。
2、鋼架棚按 2計算，按水平投影面積結算;材料規(guī)格：柱子;125
2.0厚，上下弦;50
1.8厚，行條;20
1.6厚，蓋0.326彩鋼瓦。
3、封邊按
2計算;材料用32管和15管。
4、砌墻40元平方，(XXX水泥磚、不包含批灰)。
第三條、 工程工期
1、本合同工程工期為連續(xù)的，自年日算起。
2、若遇不可抗力，停水停電工期順延。
第四條、工程質(zhì)量及保修
1、工程保修期為個月(，保修期從驗收之日起計算(延期驗收則從初步驗收或交付使用之日算起)。
2、保修期內(nèi)若工程出現(xiàn)問題需要維修時，甲方通知乙方，乙方應在接到通知之日起____日進行維修。
第五條、結算方式及付款方式：
1、付款方式：乙方材料進場3天內(nèi)付工程總造價的30%，主體完工蓋瓦前付工程總造價的50%，余款工程驗收后以實際測量面積結算十天內(nèi)一次性付清。
第六條、雙方責任
1、為確保工程的.順利進行，甲方無償提供水電給乙方。
2、乙方應全權負責工程施工安全，在施工過程中發(fā)生安全事故由乙方負責。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑施工合同7
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________
承包方（以下簡稱乙方）：_________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽麗園小區(qū)景觀工程，簽訂以下協(xié)議：_________
一、工程內(nèi)容
_______平米等工程（詳見施工圖紙）。
二、工期
1、開工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發(fā)生結算。
四、承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方共同確認方可進行施工。
3、施工期間甲方負責乙方施工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法
1、本工程無預付款。
2、合同生效后，發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數(shù)分五次支付。
3、四角亭a亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
�。�1）四角亭b亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
�。�2）四角亭c亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
�。�3）廊架c完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
（4）防腐木地板完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
4、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價）的20%。
5、工程全部完工后三個月內(nèi)，付工程總費用（總價，包括業(yè)主認可的簽證、變更）10%。
6、扣留工程總費用（含業(yè)主認可的'簽證、變更費用）10%為質(zhì)保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算，一年后支付。
7、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為3.41％）。
六、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內(nèi)容、要求
及有關古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。
七、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。
甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。
九、質(zhì)保內(nèi)容
質(zhì)保內(nèi)容按有關建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期，質(zhì)保期為十二個月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開始計算，期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定
1、施工期間，甲方因故進行修改調(diào)整，應提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調(diào)整的費用由甲方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現(xiàn)場工地的關系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。
簽名：_________（甲方） 簽名：_________（乙方）
簽訂日期：______年_________月_________日 簽訂日期：_______年_________月_________日
建筑施工合同8
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責
二、在施工中安全質(zhì)量第一，現(xiàn)場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
三、在施工中如：砌墻要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地梁、防震柱、上圈梁，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉墻要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。
四、在施工中甲方發(fā)現(xiàn)乙方不按要求操作，或偷工減料現(xiàn)象者，第一以說服，第二再說服，要是第三次發(fā)現(xiàn)甲方有權終止合同或扣10%的現(xiàn)金。
五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發(fā)生爭吵，先由村委會調(diào)協(xié)，如果調(diào)協(xié)不成則在鄉(xiāng)一級調(diào)協(xié)。
六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。
七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽合同簽字之日起生效。
九、工程完工時自動結束。
十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同9
發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）
承包單位：（以下簡稱乙方）
因甲方承包的工程的需要，現(xiàn)將該工程部分分項承包給乙方，雙方本著平等、自愿、公平、公正和誠信的原則就本協(xié)議各項條款協(xié)商達成一致并訂立如下協(xié)議以資甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程項目：
二、工程地點：
1、承包方式及范圍：
2、勞務大包，含本工程部分勞務費用、輔材、耗材、周轉(zhuǎn)材料（包括木板、方木）機械設備，如塔吊、施工電梯、攪拌機、鋼筋機械，各種小型工具材料現(xiàn)場運費。臨時辦公用房（不含甲方辦公用房）配電總柜一級電箱以下所有電線、電纜、照明用具，配電箱，所有工人的人身意外傷害保險，特殊工種上崗證的費制。
3、承包范圍：主體工程如木工、鋼筋工、砼工、二次結構如：砌磚、預制過梁、欄板、構造柱，粉刷工程如（內(nèi)端粉刷，外端粉刷、細托毛、上爐渣、屋面找平）。室外1.5米以內(nèi)的散水不包括散水以外的工程。
4、乙方不包括：鋼筋、水泥、沙子、石了、磚、沙漿添加劑、植筋膠、防水、門商，外墻保溫材料及人工費，室內(nèi)外油漆涂料，地板磚，廚房瓷磚、衛(wèi)生問瓷片、水電暖安裝、樓梯扶手。室內(nèi)外回填土方等。
5、甲方應負責提供水電到位，道路通暢、硬化及施工場區(qū)安全圍護和住房，排除外部干擾。
三、合同T期處罰條款：
1、年月年月日完工。
2、由于乙方原兇造成工期延誤，甲方給予乙方每延誤一天，按壹仟元人民幣的處罰，南于氣候和不可抗力原因造成工期延誤，工期相應順延。屬于甲方原因造成的誤工、停工、資金不足、手續(xù)不全、材料供應不及時，水電安裝跟不上，誤工費按入場人員名單每人每天貳佰元計算。（包括塔吊、鋼管、扣件、絲桿等所有租賃費由甲方承擔）。
四、安傘生產(chǎn)，文明施工。
（一）安全生產(chǎn)
1、乙方在施工過程中，必須健全自己內(nèi)部的安全保證體系、嚴格按照《施工現(xiàn)場安全檢查評分》JGJ59—99、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律的要求進行施工。確保在建筑行政主管部門及甲方安全生產(chǎn)部門組織的安全檢查中，施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)文明施工達標，進行整改直到合格標準。
2、甲方對乙方承擔的.勞務項目做安全生產(chǎn)總交底，提出明確要求并監(jiān)督執(zhí)行，乙方應嚴格提供的安全生產(chǎn)設施、安全帽、安全帶等勞動保護用品由乙方妥善保護與管理，如遺失、損壞等現(xiàn)象南乙方按成本價賠償。
3、乙方應加強對職工遵紀守法教育，對乙方人員參與打架、斗毆、偷盜工地財物等違法違紀現(xiàn)象，甲方每次給予乙方伍佰元罰款，并寫出書面檢查，情節(jié)嚴重的移送當?shù)厮痉ú块T處理。
五、付款方式
1、承包單價：不含稅金按建筑面積每平方米結算。
2、工作范圍以外用工單位：按工_______元/工日；普工_______元/工日。
3、面積計算方式：
�。�1）基礎筏板按其建筑面積的計算。
（2）其它層按建筑面積計算。陽臺按計算。
�。�3）有柱子的陽臺按全面積計算。
�。�4）結節(jié)、屋面架等沒有建筑面積的按砼方量計算。每立方米元整。
（5）不增減建筑面積的工程變更，勞動報酬不予增減。
（6）每層樓的彩光井按全面積計算。
4、結算方式：
生棟樓乙方墊資至層完，甲方應付乙方已完成工程量的，以后主體封頂應付已完成工程量的%，二次結構砌磚至元，粉刷部分到層甲方付乙方元。剩余部分驗收合格后十日內(nèi)甲方付乙方總工程款的97%。余款3%做保修金一年后十個工作日付清。
六、甲方的權利和義務。
1、全面負責現(xiàn)場的施工管理工作，制定整個工程的生產(chǎn)計劃，資金閉幕，勞動力計劃等，以確保生產(chǎn)的均衡性和連續(xù)性。
2、向乙方提供四套圖紙和技術資料樣本，并對乙方進行質(zhì)量、安全、技術交底，負責對乙方各項工作進行管理、監(jiān)督、檢查、驗收。
3、甲方根據(jù)施工需要，及時向乙方提供工程施工中需要的各種材料，提供的材料必須保證質(zhì)量。
4、甲方應建立現(xiàn)場各種管理制度，并定期檢查落實情況。對違反制度的乙方人員，甲方有權進行批評教育，處罰，情節(jié)嚴重的清退出場。
5、甲方向乙方每月下達質(zhì)量、工程進度、安全、技術、文明施工等指標和任務。乙方無條件接受甲方下達的指標利任務。
七、乙方的權利和義務
1、進場人員必須是年滿18周歲以上，身體健康、遵紀守法、有身份證的公民，技術工人占80%以上，乙方應將進場人員名單，技能操作資格證、安全合格證、身份證復印件及時報甲方備案，乙方對備案人員過去和將來的行為負責，對未備案的人員，不得進入現(xiàn)場。
2、乙方必須是有資質(zhì)的，成建制的法人企業(yè)，乙方按要求設立組織機構。
3、乙方必須嚴格遵守甲方制定的各項管理制度，乙方施工人員進入施工區(qū)域，必須服從甲方的領導。
4、對甲方的現(xiàn)場違章指揮有權拒絕執(zhí)行，對甲方供應的不合格材料有權拒絕接受作用。造成的一切損失由甲方負責。
5、乙方負責適時提供材料計劃，按月上報工程費完成情況報表。
八、其它
1、甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工協(xié)議》對甲方的約束，兩樣適用十對乙方的約束。
2、簽訂合問時，甲、乙方必須具備以下條件：
�。�1）營業(yè)執(zhí)照（未經(jīng)年檢或過期的執(zhí)照無效），勞務承包的資質(zhì)證書。
（2）進場人員花名冊：
3、乙方委派代表，負責乙方現(xiàn)場及住宿管理工作，施工人員如中途變動，應及時通知甲方。
九、違約責任：
甲乙雙方按合同約定履行自身的權利和義務，任何一方違約須承擔對方因此而造成的所有損失。
十、爭議和糾紛處理程序
本合同履行過程中`發(fā)生爭議或糾紛時按以下程序處理。
1、甲乙雙方組織協(xié)商解決；
2、甲乙雙方協(xié)商不能解決時，可通過仲裁委員會仲裁解決。
十一、本合同相關的《招竟標文件》、《勞務投標書》、乙方簽收和各種文件及雙方在合同履行過程中的結算資料均為本合同的附件，具有同等法律效力，內(nèi)容如與本合同沖突的，以本合同為準。
十二、本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，簽字蓋章后即可生效，合同條款履行完畢時自行終止。未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并可另行補充協(xié)議，享有本合同同等法律效力。
甲方（蓋章）：__________________乙方：_________________________
代表人（簽字）：________________身份證號碼：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
建筑施工合同10
甲方：(發(fā)包方)______________________________
乙方：(承包方)______________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條 工程概況
(一) 工程名稱：__________________________________
(二) 工程地點：__________________________________
(三) 工程范圍：_________________________________________________。
(四) 工程總造價：經(jīng)雙方確定本工程實行雙包(包工包料)，含框架及內(nèi)外粉，門窗和水電安裝，綜合單價為500元每平方米，工程量為按實際收方結算 ，全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫__________。
第二條 工程期限
根據(jù)雙方協(xié)商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必須在雙方約定期限完成施工，超過期限則由乙方承擔一切后果。因惡劣天氣或自然災害引起誤工則工期順延。
第三條 工程質(zhì)量
乙方根據(jù)甲方的要求進行施工，確保工程質(zhì)量。
第四條 工程價款結算
(一) 本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：
本合同的'工程量是暫定數(shù)量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據(jù)。按實際簽證結算。
(二) 工程價款結算與撥付辦法；第二層完工付第二層工程量的80%，第三層完工后付第三層工程量的100%，所有工程完工并經(jīng)甲方驗收合格后付清尾款。
第五條 雙方責任
(一) 甲方責任
1、甲方應負責施工現(xiàn)場周邊鄰居關系協(xié)調(diào)，以保證施工材料、設備等能順利進出場。
2、甲方應提供乙方施工所需的水、電接口。
3、工程竣工后，甲方應組織專門人員在______日內(nèi)進行驗收。
(二) 乙方責任
1、乙方根據(jù)甲方的要求施工編制施工方案，并經(jīng)甲方同意后施工。
2、乙方應按照雙方約定的施工方案嚴格組織施工。
3、乙方應制定安全措施，加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育，如發(fā)生事故應由乙方自行負擔。
4、乙方應合理組織施工和機械車輛調(diào)配，保證工程按期完成。
5、乙方應服從甲方工地代表的統(tǒng)一指揮。
第六條 合同糾紛
因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當事人雙方協(xié)商或調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會)。
1、提交_______________仲裁委員會( )
2、依法向人民法院起訴( )
第七條 附則
(一) 本合同自雙方簽字后生效，合同履行完畢后自行無效。
(二) 本合同如有未盡事宜，雙方可以根據(jù)具體情況議定附加條款，以便共同遵守。
(三) 本合同正本甲、乙雙方各執(zhí)一份，副本應按相關法律法規(guī)的規(guī)定向有關部門簽證備案。
第八條 附加條款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同11
一、建筑施工合同中管理費
�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書。” 收繳或者沒收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質(zhì)量，進而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據(jù)，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^對“非法轉(zhuǎn)包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質(zhì)量，進而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據(jù)案件實際情況及當事人違法情節(jié)而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據(jù)《解釋》第四條對定，將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。
�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào)，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據(jù)無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數(shù)額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數(shù)額。
�。ㄈ└鶕�(jù)過錯原則確定管理費數(shù)額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據(jù)實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調(diào)整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任�！鄙鲜霭讣�，非法轉(zhuǎn)包人和實際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯，最高人民法院根據(jù)過錯責任原則，依據(jù)法院自由裁量權確定管理費數(shù)額。
�。ㄋ模└鶕�(jù)合同履行情況結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據(jù)合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規(guī)定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。
（五）尚未支付的管理費無需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的'非法所得。”根據(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經(jīng)實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據(jù)，二審法院對此處理并無不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發(fā)包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質(zhì)量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的，或者應當由企業(yè)統(tǒng)一負擔的公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業(yè)應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費用，結轉(zhuǎn)后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
建筑施工合同12
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和國家的有關法律法規(guī)，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將�？谑续P翔花園4棟2單元1804(樣板間)家庭套房裝飾工程宜交由乙方負責，達成如下協(xié)議訂立本合同。
一、 工程概況：
1.1承包范圍：裝飾部分包含(泥工砌磚批蕩貼磚部分、水電安裝部分、木工造型吊頂部分、涂料粉刷部分)。
1.2承包方式：由于本裝修工程項目是合作關系，(家具、家電、布藝窗簾等軟裝部分均由甲方負責采購安裝完成;工程竣工后便于我司帶領其他小業(yè)主品鑒)相應為我司推介2到3位業(yè)主供我方裝修進行彌補;材料由甲方采購;我司包清工：負責施工、包工期、包質(zhì)量、包施工安全和文明施工，包一次性竣工驗收合格;依據(jù)《裝飾工程清單計價書及施工圖為準》作為本合同附件。
1.3工程地點：海口市 小區(qū)
1.4工程造價：本工程造價為(大寫：肆萬肆仟伍佰肆拾伍元 小寫￥44545.00元)
二、工程施工期限：
2.1本工程合同工期日歷天數(shù)為60天，自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
2.2因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水等不可抗力因素，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。
2.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
三、甲乙雙方責任：
3.1 甲方責任開工前2天，甲方向乙方提供施工所用的水、電接駁位，并協(xié)助乙方辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。 3.2協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理等工作。 3.3按本合同相應約定向承包人及時支付合同價款。
3.4乙方責任：開工前2天，乙方向甲方提供施工圖紙或作法及現(xiàn)場技術交底。
3.5指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、保工期完成施工任務;解決乙方負責的各項事宜。
3.6承包人原則上不允許更換駐工地代表，遇特殊情況下承包人須推選出符合規(guī)定駐工地代表人選，在征得發(fā)包人沒有認可的情況下，承包人擅自更換駐工地代表，須向發(fā)包人支付合同總價款的￥1‰違約金。
3.7負責施工現(xiàn)場的防火、防施工安全工作并承擔由此可能產(chǎn)生的責任及費用。
3.8工地現(xiàn)場要做到 場容整齊、文明施工、工程完工清場(文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定)。
3.9嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程、環(huán)境保護，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保護和垃圾等工作;構建物(包含文物保護建筑)。
四、 結算方式及付款方法：
4.1即按(4.5)合同約定預算價并結算。
4.2可調(diào)價格：按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。
4.3工程變更簽證經(jīng)雙方確認才可生效，在竣工驗收結算后并一起支付。 4.51.82 付款流程：
第一期付款：合同簽訂后三天內(nèi)，甲方支付合同總價款的50%，即人民幣 22272.5 元，作為工程預付款;
第二期付款：水電等隱蔽工程驗收后支付合同總價款的45%，即人民幣 20_5.25 元，作為二期工程款;
第三期付款：工程竣工驗收合格后5日內(nèi)付5%的尾款 2227.25 元。
五、違約條款：
5.1乙方在工程完工后，不能按照合同及國家規(guī)范驗收達標的，所造成的`損失由乙方承擔，給予乙方承包合同價的1‰的罰款。 5.2在施工過程中，乙方不能達到甲方施工工期的要求，甲方有權處予乙方承包價1‰的罰款，并終止合同的執(zhí)行，撤換施工隊，由此造成的損失由乙方承擔。
5.3乙方完工后應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設成品，如造成損失，應加倍賠償。
5.4 乙方在施工過程中不得因自身原因擅自停工、退場，如擅自停工，甲方有權向乙方索賠
5.5甲方若不按合同約定付款，每延期一天，罰款1‰。否則由此引起的責任費用概由甲方承擔。
六、 工程驗收：
6.1工程質(zhì)量達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準，質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)，因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔違約責任。
6.2工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按照工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的人工費用，材料損失。全部由承包方承擔。工期不予順延。
6.3隱蔽工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前 24 小時以書面形式通知發(fā)包人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，發(fā)包人在驗收記錄上簽字后，承包人可進行下道工序施工。驗收不合格，承包人在發(fā)包人限定的時間內(nèi)修改后重新驗收，承包人承擔相應的工期延誤違約責任及經(jīng)濟損失。
6.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
6.5工程竣工后，乙方并通知甲方驗收并簽字，在乙方發(fā)出通知后，5個工作日內(nèi)，甲方若無簽字驗收或甲方自行使用該裝修視為自動驗收通過。
七、服務條款：
裝飾工程結束后乙方將對(本裝飾項目工程4棟2單元1801)按國家現(xiàn)行標準執(zhí)行保修;裝飾項目工程1年、安裝項目工程2年、防水項目工程5年;保修期內(nèi)全部免費，但人為部分不在保修內(nèi)，所發(fā)生的材料費用概由甲方負責承擔。
八、附則條款：
本合同若有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商補充并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同都具備同等法律效力。
本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽名蓋章即生效。 本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。
甲方： 乙方：
甲方代表人(簽)章 乙方代表人(簽)章
聯(lián)系電話：
開戶行： 開戶行：
聯(lián)系電話：
賬號： 賬號：
簽約地：
年 月 日
建筑施工合同13
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照相關法律的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程概況
�。薄ⅲ惫こ堂Q：
�。薄ⅲ补こ痰攸c：
�。�、３承包范圍：
�。�、４承包方式：
�。�、５工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
�。�、６合同價款（人民幣大寫）：
第二條甲方工作
２、１開工前天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
�。�、２指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
�。�、３負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
�。�、４如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
�。病ⅲ祬f(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條乙方工作
�。�、１參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
�。�、２指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
３、３嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
３、４遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
�。场ⅲ凳┕ぶ形唇�(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
�。�、６工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
�。场�7工程施工過程中，乙方應當嚴格遵守操作規(guī)程，安全施工。
第四條關于工期的約定
�。础ⅲ奔追揭蟊群贤s定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
�。�、２因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
�。�、３因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
４、４因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工８小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延。
第五條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
５、1甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
５、2由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
�。怠�3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
５、4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
5、5雙方約定的其他事項：
第六條關于工程價款及結算的約定
６、１雙方商定本合同價款總價款為
�。丁ⅲ脖竞贤Ш�，甲方分次，按以下時間支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
�。�1）合同簽訂后，支付
�。�2）隱蔽工程檢查驗收后，支付
�。�3）竣工驗收后支付余款
第七條關于材料供應的約定
７、１本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
�。贰ⅲ卜灿梢曳讲少彽牟牧�、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的.損失由乙方負責。
第八條有關安全生產(chǎn)和責任的約定
８、１乙方在施工期間應嚴格遵守相關的法規(guī)、操作規(guī)范的要求。乙方人員的人身、財產(chǎn)問題由乙方自行負責，由此產(chǎn)生的一切后果均與甲方無關。如因乙方及其工作人員的原因造成甲方，以及第三方的人身、財產(chǎn)損害的，應當依法承擔賠償責任。
�。�、２由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔相應責任。
�。�、３由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔相應責任。
第九條違約責任
�。�、１由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的％支付滯納金。９、２由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。
�。�、３乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
９、４甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
�。�、５未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
�。埂ⅲ段崔k理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
９、７因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條爭議或糾紛處理
１０、１本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
第十一條其它約定
第十二條附則
�。保�、１雙方可以根據(jù)工程進展情況訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
１２、２本合同自雙方或其授權代表人簽字蓋章之日起生效。本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，每份具有同等法律效力
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
代理人：代表人：
單位地址：單位地址：
電話：電話：
郵編：郵編：
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同14
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商, 雙方本著誠摯合作、強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補、互惠互利的原則，就合作開發(fā)、承攬 工程(以下簡稱：該工程) 有關事宜，特簽訂本合作協(xié)議。
一、合作基礎
甲方是有承建大型市政、工業(yè)與民用建筑、高等級公路工程等施工能力的綜合性建筑企業(yè)，擁有多個國家一級施工總承包資質(zhì)和專業(yè)承包資質(zhì)，具有很好的品牌效應和較強的管理水平;乙方有有效的信息、廣泛的社會資源和一定的施工管理能力;甲、乙雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，進行強強聯(lián)合、互利雙贏。
二、合作方式
乙方負責以甲方名義對該工程從信息跟蹤、前期運作、招投標到實施等全過程的施工項目的市場開發(fā)、承攬，以及辦理工程施工相關手續(xù)并承擔相關費用。工程中標后，乙方以甲方名義進行項目經(jīng)理部的籌建和施工項目管理，并以自身作為其權利義務的載體，對雙方合作工程項目的生產(chǎn)經(jīng)營和其他一切活動承擔法律責任;甲方僅按本協(xié)議的約定對雙方合作工程項目進行監(jiān)控管理。
甲方委派項目經(jīng)理、總工程師、財務總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)和安全總監(jiān)等共 1-4名，對雙方合作的工程項目的合同、財務、質(zhì)量、安全、工期、進度、文明施工等進行監(jiān)控，甲方委派人員的薪酬由乙方承擔，薪酬標準為項目經(jīng)理11000 元/月/人，總工程師、財務總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)和安全總監(jiān)等9000 元/月/人，其他主要管理人員等7500 元/月/人。甲方委派人員的薪酬由甲方按月從乙方工程款中扣取，具體事宜在中標后雙方簽訂的工程項目承包合同中明確。雙方合作工程項目的其余配置(包括人力資源和其他一切資源)由乙方按需要自主配置，但必須滿足工程和業(yè)主的需要，所需一切費用由乙方承擔。
三、經(jīng)營和管理模式
1、雙方合作工程項目受甲方統(tǒng)一管理，可以采取靈活的經(jīng)營策略和管理模式，但總體管理方式不能與甲方的管理原則相違背，同時必須遵守甲方的各項規(guī)章制度。
2、乙方作為獨立核算實體，自主經(jīng)營，并對合作工程項目的生產(chǎn)經(jīng)營活動和經(jīng)營成果承擔責任;甲方僅對合作工程項目的合同、財務、工程質(zhì)量、工期進度、安全和文明施工等進行監(jiān)控和管理。乙方在經(jīng)營中必須遵守甲方的整體經(jīng)營方針和政策，不得損壞甲方的市場形象。
乙方應向甲方上交本工程結算總造價 %的管理費(不含稅金及工程所在地政府要求交納的各種基金和規(guī)費)，稅金(包括在本項目發(fā)生的.企業(yè)所得稅,暫按3.3%考慮)按實際發(fā)生額由甲方或業(yè)主代收代繳，政府要求交納的各種基金和規(guī)費及在本項目所發(fā)生的企業(yè)所得稅均由乙方自行負擔。上述管理費和稅金由甲方從每筆應收工程款中按比例扣取。
3、合作工程項目的資金必須從財務走賬。所有工程資金必須先入甲方賬戶，甲方在收取本協(xié)議約定的管理費、委派人員的工資、風險抵押金和甲方就合作工程與業(yè)主簽訂的施工合同所交納的一切費用(包括對業(yè)主的履約保證金)及本項目相關分包合同的價款后撥付至由甲方內(nèi)部銀行為乙方專設的項目賬戶。工程款的支付一律采用支票結算的方式，乙方必須提供有效合法的正式發(fā)票。合作工程資金必須先保證項目施工的需要，即必須在支付完項目材料費、勞務費、專業(yè)分包工程款等工程費用及所有債務全部支付完畢后方可另外分配使用，否則甲方在撥款之前有權決定分配以滿足工程需要。乙方應嚴格遵守國家及工程所在地政府關于對農(nóng)民工工資結算與支付的規(guī)定，不得拖欠民工工資。乙方的一切費用支出應按甲方財務管理的規(guī)定進行歸集核算、收集并保管合法的原始憑證，乙方的財務工作必須符合甲方財務管理制度，甲方定期對其進行財務檢查和過程審計。如業(yè)主指定分包或政府要求或雙方一致認為必須以甲方名義對外簽訂分包合同的情況，甲方可代簽分包合同并代付其分包工程款，對此乙方不得有異議并事先向甲方作出承諾。如乙方未經(jīng)甲方賬戶擅自以外部賬戶收款，則由乙方賠償由此給甲方造成的經(jīng)濟損失并向甲方支付擅自收取款額30%的違約金。
4、項目中標后，乙方為方便其業(yè)務開展，可刻制一枚項目專用章，但需經(jīng)甲方總經(jīng)理書面同意。該項目專用章由甲方派專人管理，僅限于合作工程項目與本合作工程的業(yè)主及監(jiān)理之間的文件往來使用。乙方可以以自身的名義自行對外簽訂勞務分包、工程分包、材料購租、機械設備租賃合同，并獨立承擔經(jīng)濟、法律責任，同時報甲方合作工程管理部備案;也可以以甲方的名義對外簽訂上述合同。但乙方不得擅自以 的名義簽訂與本項目無關的其
他協(xié)議或進行其他商務活動，如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)甲方授權同意對外簽訂其任何協(xié)議、合同，此協(xié)議或合同自簽訂之日起為無效，甲方同時對乙方每起類似情形罰款100000元，乙方承擔由此引起的一切損失。業(yè)主招標文件規(guī)定或政府要求的必須以甲方名義簽訂對外分包(含勞務分包)的合同除外。
乙方同第三方在勞務費、分包工程款、材料費、機械設備租賃費等其它各方面的法律糾紛由乙方自行解決，對合作工程因經(jīng)濟和其他糾紛(包括債權債務訴訟糾紛)產(chǎn)生的法律后果乙方負全部責任，同甲方無任何關聯(lián)。乙方也不能由此要求甲方提供任何證據(jù)，如發(fā)生訴訟、仲裁案件，甲方將對乙方按每起處50000元懲罰。如未經(jīng)甲方審批同意私自刻制冠以甲方名稱的任何印章，甲方將對乙方處以100000元懲罰，如給甲方造成經(jīng)濟損失時，由乙方承擔一切責任和不利后果。
5、為保證本協(xié)議的履行，乙方應按每個單項工程中標造價的1%向甲方交納風險抵押金，且每個單項工程應交納的風險抵押金不得少于20萬元。此風險抵押金在工程竣工并通過驗收達到合同約定質(zhì)量標準、竣工資料移交完畢、竣工結算或結算審計業(yè)主已簽認、投標項目經(jīng)理解除備案后，甲方一次性退還乙方。
投標保證金、銀行信貸證明及履約擔保(包括銀行履約保函和開工預付款保函)由乙方承擔，當業(yè)主要求采用銀行保函形式時，乙方須向公司繳納保函金額一定比例的現(xiàn)金保證金。履約保證金的退還按業(yè)主招標文件規(guī)定辦理，乙方在甲方收到業(yè)主或銀行退還的保證金后一個月內(nèi)到甲方內(nèi)部銀行辦理退還手續(xù)。
本工程的質(zhì)量保修期以甲方與業(yè)主簽訂的主合同的約定為準，工程保修款為工程結算總價的5%。一般情況下，在工程保修期滿、業(yè)主退款和甲方收到其工程結算總價5%的保修款后，甲方退還給乙方工程結算總價的4%保修款，留工程結算總價1%的保修款作為乙方向甲方交納的工程內(nèi)部質(zhì)量維修基金，此內(nèi)部維修基金保留一年，如果沒有發(fā)生維修事宜，則該維修基金一年期滿14天內(nèi)全額退還給乙方。
6、乙方的項目施工組織不能滿足業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求時，甲方有權采取任何措施包括另行組織其它隊伍進場施工或解除雙方已簽訂的分包合同等措施來保證工程項目的順利實施，由此所造成的一切損失由乙方自行承擔。由于為達到合同履約而增加的投入由乙方自行承擔。
四、雙方的權利和義務：
甲方：
1、根據(jù)承接合作工程項目的需要，在投標報價、施工組織設計、工程預結算、技術方案、施工合同、資料管理、竣工交驗等方面給予乙方相應的協(xié)助和指導。
2、確定管理原則，制定規(guī)章制度和規(guī)范，對乙方的合同、財務、市場營銷、工程進度、技術、質(zhì)量、安全和文明施工等方面進行監(jiān)督、指導和管理。
3、監(jiān)督乙方對甲方企業(yè)相關資質(zhì)證明文件的使用，若發(fā)現(xiàn)乙方違法違規(guī)使用上述證件，或損害甲方利益時,甲方有權隨時收回證件并有權解除本協(xié)議。
4、負責與業(yè)主簽訂施工合同、業(yè)主指定分包項目的分包合同、指定供料的材料買賣合同及其他相關合同的審核和用印工作，并監(jiān)督乙方按合同約定的條款進行履行。
5、乙方在施工中不能履行甲方與業(yè)主所簽合同或發(fā)生投訴、媒體曝光等損害甲方聲譽的情形時,甲方有權解除本協(xié)議并將合作工程收回或委托其他隊伍施工, 乙方承擔由此發(fā)生的所有費用并賠償甲方損失。
6、甲方對乙方所承接工程進行項目評估后，如發(fā)現(xiàn)該工程報價低于成本價，可要求乙方采取措施挽回損失或終止該工程，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔。
乙方：
1、負責組織對合作工程全過程的實質(zhì)性投標，協(xié)調(diào)與業(yè)主以及政府相關管理部門的關系，為甲方提供有效的投標業(yè)務數(shù)據(jù)并負責投標報價。
2、承擔投標全過程的各種費用(包括從前期聯(lián)系項目開銷、資質(zhì)審查、考察現(xiàn)場、投標報價、工程中標、投標答疑、澄清與解釋、中介費、咨詢費、投標手續(xù)費、投標保證金、合同注冊備案相關稅費、各種履約擔保等現(xiàn)金或保函費用、以及有關手續(xù)費、注冊登記費、辦證費用、資料費等)、保證工程實施的全部費用(包括實施工程項目全部人工費、材料費、機械設備費、間接費、各種管理費、稅金、保險費、對外協(xié)調(diào)費、甲方對業(yè)主承諾形成的各種費用、招標文件及合同要求乙方應承擔的各種費用和國家及地方政府規(guī)定應繳納的各種稅費等)和實施工程保修的各項費用。如工程不中標，乙方為此工程所有花費由乙方全部自行承擔，不得向甲方提出任何費用補償或索賠要求。任何原因引起的乙方各種保證金、擔保(現(xiàn)金或保函)等費用損失均由乙方自行承擔。
3、自覺履行本工程項目所簽訂的一切合同或協(xié)議，包括甲方與業(yè)主簽訂的施工合同及其與本項目有關的材料買賣合同、勞務合同、機械租賃合同、專業(yè)分包合同等全部工程合同。
4、乙方對合作工程項目的生產(chǎn)經(jīng)營活動負完全責任，并保證在合作工程中全面履行甲方對業(yè)主的一切承諾，服從甲方的指導和監(jiān)督。如乙方不能履行甲方與業(yè)主所簽的建設工程施工合同，乙方應承擔由此給甲方造成的一切損失。
5、項目現(xiàn)場管理必須符合當?shù)卣凹追浆F(xiàn)場管理規(guī)定，按甲方各項要求組織施工, 確保所承建的工程項目在質(zhì)量、安全、環(huán)境等方面均達到業(yè)主和合同及相關法律、法規(guī)要求。乙方遵守國家及合作工程所在地要求預防的各類傳染病的規(guī)定，按規(guī)定實施、承擔一切由此而造成的費用。乙方對因合作工程發(fā)生的質(zhì)量、安全、環(huán)保等事故負全部責任;如需對第三方進行賠償，則負全部賠償責任。
6、嚴禁轉(zhuǎn)包和整體分包或肢解分包，嚴禁非法用工。施工前必須有詳細施工組織設計、安全預案，并報甲方技術管理部、安全管理部審批。京內(nèi)工程施工勞務隊伍必須在城建合格勞務隊名錄范圍內(nèi)選用，京外工程施工勞務隊伍必須符合當?shù)卣南嚓P要求，對勞務隊伍的資質(zhì)、備案等情況進行登記管理，并及時上報甲方外管部。合作工程項目部及勞務隊伍的具體管理事宜，必須按"城建外管發(fā)(20xx)65號"文的相關規(guī)定要求執(zhí)行。
7、負責組織工程竣工驗收、編制竣工資料及竣工圖，并承擔費用，甲方給予必要協(xié)助。負責組織及編制、洽談工程結算并承擔費用，工程結算簽字后及時將原件遞送甲方經(jīng)營部備案。任何業(yè)主不予結算的費用不得向甲方提出索賠，由乙方自行負擔。負責協(xié)助甲方對工程尾款的清欠收款工作。
8、乙方必須嚴格遵守各級政府、部門于建設工程勞務費、農(nóng)民工工資支付的政策、法規(guī)，嚴格執(zhí)行甲方及業(yè)主和當?shù)卣块T關于勞務管理的相關規(guī)定，積極、妥善地處理相關勞務糾紛，嚴格杜絕此類勞務糾紛事件的發(fā)生。
9、乙方所承包項目如有此類勞務糾紛事件發(fā)生，無論何種原因，所產(chǎn)生的一切后果和經(jīng)濟損失，均由乙方承擔。為平息此類事件，甲方有權直接從乙方承包項目的賬戶上劃款給事件中的勞務隊伍，且不需任何結算依據(jù)，乙方必須無條件承擔全部費用。
10、如因乙方承包項目發(fā)生的此類勞務糾紛事件造成甲方任何經(jīng)濟、社會信譽等損失，甲方擁有向乙方或乙方負責人無限追索經(jīng)濟賠償或追究法律責任的權力。
11、乙方應向甲方提供工商營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等書面證明文件。
12、未經(jīng)甲方書面授權，乙方不得以甲方的名義從事任何商務活動。
五、附則
1、 當乙方和甲方就合作工程發(fā)生同時投標的矛盾時，應由協(xié)作各方共同協(xié)商解
2、雙方發(fā)生爭議時，可以協(xié)商解決。協(xié)商不成，選擇由 人民法院 管轄。
(1)本協(xié)議;(2)甲方與業(yè)主簽訂的施工合同。
4、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效, 一式四份，具有同等法律效力，由甲、乙雙方分別保存。
5、本合作工程在中標后，甲、乙雙方須簽訂項目承包施工協(xié)議書，對具體事項予以明確，并作為本合作協(xié)議書的有效組成部分。
6、本合作協(xié)議書自簽訂之日起生效，在工程已完成、并通過驗收達到合同約定質(zhì)量標準、竣工資料移交完畢、竣工結算及審計業(yè)主已簽認、工程結算價款收付已完畢、債權債務清楚并全部清償完畢后自行失效。
本協(xié)議期滿失效后，雙方如需繼續(xù)合作，應另行續(xù)簽協(xié)議。
合同訂立日期： 年 月 日
甲方 (章)
乙方 (章)
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
賬號：
賬號：
郵政編碼：
郵政編碼：
建筑施工合同15
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程，根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致，達成如下條款，并共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
_________________
1、工程名稱：_________________面包磚路面
2、工程地點：_________________
3、承包內(nèi)容：_________________路牙石。面包磚路面
4、承包范圍：_________________園內(nèi)所有面包磚路面
5、承包方式：_________________包工。不包材料
6、質(zhì)量要求：_________________GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》
7、工期要求：_________________ 年 月 日 至 年 月 日。
二、甲方工作：
_________________
1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現(xiàn)場的管理工作，對乙方的工程質(zhì)量、進度、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作：
_________________
1、乙方為駐工地代表，常駐現(xiàn)場，負責履行合同范圍內(nèi)的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關工種間的.交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經(jīng)甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
四、關于質(zhì)量的約定：
_________________
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質(zhì)量達到施工合同要求，相關質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
五、關于工期的約定：
_________________
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關于價款和結算的約定：
_________________
1、雙方商定本工程合同承包價格每平米_____22_____元(人民幣)。
2、本承包價格包含人工費。
3、付款方式：_________________現(xiàn)金
a、開工后1日內(nèi)，甲方付款10000元作為乙方的前期進場費。
b、施工每100米后，甲方結款一次
e、余款5%元待壹年后結清。
七、關于材料的約定：
_________________
1、甲方負責聯(lián)系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應扣減。
3、所有進場甲方的供材，乙方不得擅自挪用。
八、關于安全生產(chǎn)的約定：
_________________
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度，以及對文明現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協(xié)議中的條款，嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。
九、關于違約責任的約定：
_________________
1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉(zhuǎn)包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失，由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失，由乙方負責經(jīng)濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章)：_________________乙方(簽字)：_________________
年 月 日 年 月 日
【建筑施工合同】相關文章：
建筑施工合同05-17
施工建筑合同10-12
建筑施工合同03-17
標準建筑施工合同03-25
新版建筑施工合同03-29
建筑施工合同【熱】10-11
建筑保溫施工合同08-14
【熱】建筑施工合同04-06
建筑施工安全合同04-01
建筑施工工程合同04-02