建筑施工合同集錦15篇
隨著法律觀念的深入人心，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家收集的建筑施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建筑施工合同1
甲方：______________
乙方：______________
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，XXX（以下簡稱甲方）將在北五十家子鎮(zhèn)升弘養(yǎng)殖場建筑工程承包給XXX（以下簡稱乙方），經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下承包協(xié)議：
一、建設物料及施工費用共239萬元，核算標準如下：
1、圈舍主體建筑：圈舍總面積2000平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬元。
2、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米，工料及施工費12萬元。
3、青貯池3000立方米，工料費合計45萬元，干草棚300平方米，工料費6萬元，沼氣池200立方米，工料費16萬元。
4、院墻及廠區(qū)綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限
工程建設自20xx年4月份開始，20xx年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥款
甲方前期撥付乙方預備資金50萬元，用于園區(qū)建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據(jù)施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權利
�。ㄒ唬┘追剑�
1、認真履行協(xié)議要求，按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所，保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的正常生產(chǎn)秩序，保證乙方正常施工。
�。ǘ┮曳剑�
1、嚴格按甲方圖紙，在技術人員指導下進行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇，嚴格執(zhí)行采購制度，保證原材料質量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無責任事故。
4、按甲方規(guī)定的.時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當于正常生產(chǎn)收入數(shù)額的違約金。
甲乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自簽訂之日起執(zhí)行。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
建筑施工合同2
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
甲方需建占地面積㎡。乙方負責泥工、木工、小工、模板、機械、腳手架等施工工具，由甲方提供建房材料，每平方米造價 元，計總價元，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成合同如下：
第一條：范圍、原則
1、甲方將按建筑材料提供到建房地基，需要建材乙方必須提前向甲方告知。
2、乙方必須按圖紙施工，如有變動必須通知甲方協(xié)商，在施工過程中發(fā)現(xiàn)質量不合格，產(chǎn)生返工的一切工料費用由乙方負責。
3、從放樣落基日起乙方應在月內全部完工。
第二條：付款方式、結算方法
1、基礎完工付款 元;
2、第一層結頂付款 元;
3、第二層結頂付款 元;
4、第三層結頂付款 元;
5、結頂付款 元;
6、內墻粉刷完工付款 元;
7、外墻粉刷完工付款 元;
8、經(jīng)甲方驗收合格后沒有質量問題，留質保金 元，質保金月內付清。
第三條：施工安全及管理
乙方在施工期內要做好安全施工，如有一切意外事故均由乙方負責，甲方不承擔任何法律和經(jīng)濟責任。在施工期內水泥配比、攔料乙方負責交代手下做到攔料、水泥配比完好。
第四條：其他未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方商議解決。
第五條：此合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。雙方共同守信，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(戶主)： 乙方(承包人)：
(蓋章) (蓋章)
年 月 日
建筑施工合同3
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和國家的有關法律法規(guī)，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將�？谑续P翔花園4棟2單元1804(樣板間)家庭套房裝飾工程宜交由乙方負責，達成如下協(xié)議訂立本合同。
一、 工程概況：
1.1承包范圍：裝飾部分包含(泥工砌磚批蕩貼磚部分、水電安裝部分、木工造型吊頂部分、涂料粉刷部分)。
1.2承包方式：由于本裝修工程項目是合作關系，(家具、家電、布藝窗簾等軟裝部分均由甲方負責采購安裝完成;工程竣工后便于我司帶領其他小業(yè)主品鑒)相應為我司推介2到3位業(yè)主供我方裝修進行彌補;材料由甲方采購;我司包清工：負責施工、包工期、包質量、包施工安全和文明施工，包一次性竣工驗收合格;依據(jù)《裝飾工程清單計價書及施工圖為準》作為本合同附件。
1.3工程地點：�？谑� 小區(qū)
1.4工程造價：本工程造價為(大寫：肆萬肆仟伍佰肆拾伍元 小寫￥44545.00元)
二、工程施工期限：
2.1本工程合同工期日歷天數(shù)為60天，自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
2.2因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水等不可抗力因素，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
2.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
三、甲乙雙方責任：
3.1 甲方責任開工前2天，甲方向乙方提供施工所用的水、電接駁位，并協(xié)助乙方辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。 3.2協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理等工作。 3.3按本合同相應約定向承包人及時支付合同價款。
3.4乙方責任：開工前2天，乙方向甲方提供施工圖紙或作法及現(xiàn)場技術交底。
3.5指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、保工期完成施工任務;解決乙方負責的各項事宜。
3.6承包人原則上不允許更換駐工地代表，遇特殊情況下承包人須推選出符合規(guī)定駐工地代表人選，在征得發(fā)包人沒有認可的情況下，承包人擅自更換駐工地代表，須向發(fā)包人支付合同總價款的￥1‰違約金。
3.7負責施工現(xiàn)場的防火、防施工安全工作并承擔由此可能產(chǎn)生的責任及費用。
3.8工地現(xiàn)場要做到 場容整齊、文明施工、工程完工清場(文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定)。
3.9嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程、環(huán)境保護，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保護和垃圾等工作;構建物(包含文物保護建筑)。
四、 結算方式及付款方法：
4.1即按(4.5)合同約定預算價并結算。
4.2可調價格：按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
4.3工程變更簽證經(jīng)雙方確認才可生效，在竣工驗收結算后并一起支付。 4.51.82 付款流程：
第一期付款：合同簽訂后三天內，甲方支付合同總價款的50%，即人民幣 22272.5 元，作為工程預付款;
第二期付款：水電等隱蔽工程驗收后支付合同總價款的45%，即人民幣 20_5.25 元，作為二期工程款;
第三期付款：工程竣工驗收合格后5日內付5%的尾款 2227.25 元。
五、違約條款：
5.1乙方在工程完工后，不能按照合同及國家規(guī)范驗收達標的，所造成的損失由乙方承擔，給予乙方承包合同價的1‰的罰款。 5.2在施工過程中，乙方不能達到甲方施工工期的要求，甲方有權處予乙方承包價1‰的罰款，并終止合同的執(zhí)行，撤換施工隊，由此造成的`損失由乙方承擔。
5.3乙方完工后應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設成品，如造成損失，應加倍賠償。
5.4 乙方在施工過程中不得因自身原因擅自停工、退場，如擅自停工，甲方有權向乙方索賠
5.5甲方若不按合同約定付款，每延期一天，罰款1‰。否則由此引起的責任費用概由甲方承擔。
六、 工程驗收：
6.1工程質量達到協(xié)議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據(jù)，因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。
6.2工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按照工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的人工費用，材料損失。全部由承包方承擔。工期不予順延。
6.3隱蔽工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前 24 小時以書面形式通知發(fā)包人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，發(fā)包人在驗收記錄上簽字后，承包人可進行下道工序施工。驗收不合格，承包人在發(fā)包人限定的時間內修改后重新驗收，承包人承擔相應的工期延誤違約責任及經(jīng)濟損失。
6.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
6.5工程竣工后，乙方并通知甲方驗收并簽字，在乙方發(fā)出通知后，5個工作日內，甲方若無簽字驗收或甲方自行使用該裝修視為自動驗收通過。
七、服務條款：
裝飾工程結束后乙方將對(本裝飾項目工程4棟2單元1801)按國家現(xiàn)行標準執(zhí)行保修;裝飾項目工程1年、安裝項目工程2年、防水項目工程5年;保修期內全部免費，但人為部分不在保修內，所發(fā)生的材料費用概由甲方負責承擔。
八、附則條款：
本合同若有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商補充并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同都具備同等法律效力。
本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽名蓋章即生效。 本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。
甲方： 乙方：
甲方代表人(簽)章 乙方代表人(簽)章
聯(lián)系電話：
開戶行： 開戶行：
聯(lián)系電話：
賬號： 賬號：
簽約地：
年 月 日
建筑施工合同4
合同編號：XXXXXXX
發(fā)包方：XXXXXXXXXXXXXXXX
承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX
簽約時間：XXXXXXX
簽約地點：XXXXXXX
為了保證XXXXXXXX施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：XXXXXXXXXXXX
2、建筑面積(工程形式)：XXXXXXXXXXXX
3、施工地點：XXXXXXXXXXXXXXXX
4、工期：
(1)開工：XXXX年XX月XX日;
(2)竣工：XXXX年XX月XX日;
(3)合同工期總共歷時XXXX天。
5、承包形式：XXXXXXXX
6、工程質量標準：XXXXXXXX
7、工程價款：共計人民幣XXXX元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的XX%，計XXXX元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的XX%，計XXXX元;質保金XXX元，質保期滿后支付。
9、質保期：XXXX年。
10、雙方的責任義務
(1)發(fā)包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
�、劢o承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
�、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�;
③接受發(fā)包方的技術指導和質量標準要求;
�、茇撠煱l(fā)包方提供料物及設備的保護;
�、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;
�、蕹袚┕ぶ械囊磺邪踩鹿守熑渭百M用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權的`訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償?shù)攸c。
建設工程設計合同是雙務合同，即由發(fā)包人提供設計工作所依據(jù)的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發(fā)包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據(jù)交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX
委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
建筑施工合同5
發(fā)包人（全稱）：_________________
承包人（全稱）：_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_________________
工程地點：_________________
工程內容：_________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：_________________
資金來源：_________________
二、工程承包范圍
承包范圍：___________
三、合同工期
開工日期：___________
竣工日期：___________
合同工期總日歷天數(shù)___天。
四、質量標準
工程質量標準：_________
五、合同價款
金額（大寫）：______元（人民幣）
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的`洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：_________年_____月_____日
合同訂立地點：___________
本合同雙方約定___________后生效。
發(fā)包人：（公章）_________________承包人：（公章）_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
建筑施工合同6
甲方：_________________xx縣水庫移民工作管理局
乙方：_________________
為實施好xx縣20xx年度大中型水庫庫區(qū)基金項目，解決xx、xx人飲問題，現(xiàn)將該項目發(fā)包給乙方實施。為保證工程能按期、保質、保量完成建設任務，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂合同如下：_________________
一、工程名稱：_________________20xx年度大中型水庫庫區(qū)基金項目。
二、建設內容和規(guī)模
1。內容：_________________xx、xx人飲工程。
2。規(guī)模：_________________按設計圖紙和預算。
三、工程造價
工程總造價總投資約合計人民幣叁拾肆萬元（￥34。00萬元），工程造價按實際驗收工程量審計結算為準。
四、承包方式：_________________工程采取由乙方包工、包料、包質量。
五、工程日期：_________________開工時間為年月日，竣工時間為年月日，工期為天。
六、甲乙雙方責任
甲方：_________________按時提供施工設計圖紙，施工期間，甲方不定期派監(jiān)理員到實地進行技術指導和質量監(jiān)督。
乙方：_________________按照《施工合同》及甲方提供的.施工設計圖紙進行施
工，嚴格把好質量關，在施工期間要接受甲方質量檢查和監(jiān)督，
凡工程質量不合格造成返工所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
七、搞好安全生產(chǎn)：_________________乙方在施工中應注意安全，乙方人員在施工中出現(xiàn)的意外事故均與甲方無關，由乙方自行負責。
八、工程付款方式：_________________工程竣工后，經(jīng)甲方組織相關部門進行驗收合格后，付80%工程款。經(jīng)審計部門出工程結算審計報告后，再付15%。提留5%作為工程質量保證金。如一年后工程無質量問題，保證金如數(shù)退還。
九、本合同經(jīng)雙方法人親自簽蓋章即生效，至工程竣工驗收，并保證金退還清楚后自行終止。
十、本合同一式四份，甲方兩份，乙方一份，財政局一份。
甲方：_________________xx縣水庫移民工作管理局
法人代表：_________________
項目負責人：_________________
乙方：_________________
法人代表：_________________
項目負責人：_________________
簽訂日期：_________________
建筑施工合同7
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責
二、在施工中安全質量第一，現(xiàn)場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
三、在施工中如：砌墻要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地梁、防震柱、上圈梁，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉墻要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。
四、在施工中甲方發(fā)現(xiàn)乙方不按要求操作，或偷工減料現(xiàn)象者，第一以說服，第二再說服，要是第三次發(fā)現(xiàn)甲方有權終止合同或扣10%的現(xiàn)金。
五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發(fā)生爭吵，先由村委會調協(xié)，如果調協(xié)不成則在鄉(xiāng)一級調協(xié)。
六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。
七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽合同簽字之日起生效。
九、工程完工時自動結束。
十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同8
發(fā)包人（全稱）：_________
承包人（全稱）：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
工程內容：___________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：_______
資金來源：___________
二、工程承包范圍
承包范圍：___________
三、合同工期
開工日期：___________
竣工日期：___________
合同工期總日歷天數(shù)___天。
四、質量標準
工程質量標準：_________
五、合同價款
金額（大寫）：______元（人民幣）
$：______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1。本合同協(xié)議書
2。中標通知書
3。投標書及其附件
4。本合同專用條款
5。本合同通用條款
6。標準、規(guī)范及有關技術文件
7。圖紙
8。工程量清單
9。工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的`定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：____年__月__日
合同訂立地點：___________
本合同雙方約定___________后生效。
甲方：乙方：
建筑施工合同9
XXXXXX公司(以下簡稱甲方)
XXXXXX公司(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
工程名稱： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 工程地點： XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程內容： XXXXX 承包范圍： 包工包料 開工日期： XXXX年XX月XX日 竣工日期： XXXX年XX月XX日 合同工期總日歷天數(shù)： 40天 質量等級： 合格 合同價款(大寫)：
第二條 圖紙
一、圖紙?zhí)峁┤掌冢?xxxx年xx月xx日
二、圖紙?zhí)峁┨讛?shù)： 兩套
第三條 駐工地代表
一、甲方駐工地代表及委派人員名單：
二、實行社會監(jiān)理的總監(jiān)理工程師姓名及其被授權范圍(如果有)： 無
三、乙方駐工地代表：
第四條 甲方工作
一、乙方施工所需要的場地，由甲方在乙方進入現(xiàn)場前三日內清除干凈，使施工現(xiàn)場具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決施工現(xiàn)場遺留的問題。
二、在乙方進入現(xiàn)場前三日內將施工所需要的水、電源、線路從施工場地外部接至施工現(xiàn)場內指定地點，并保證施工期間的需要。施工期間所需水電費用由甲方負責。
一、 乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙進行施工。
二、 乙方提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、施工資質、安全生產(chǎn)許可證、法人授權委托書。
三、向甲方代表提供工程進度計劃的'時間和份數(shù)：乙方進入現(xiàn)場二日內，一份。
四、負責在交工前清理施工現(xiàn)場。
第六條 檢查和返工
乙方應隨時接受甲方代表對施工質量的檢查，如因質量問題需要乙方返工、修改，乙方應承擔由返工、修改而增加的費用;如因甲方不正確糾正或其它非乙方原因而引起的經(jīng)濟支出，由甲方承擔。
第七條 工程質量等級:合格.
第八條 驗收標準:
一、按照建筑施工質量驗收規(guī)范GB 50300-20xx驗收。
第九條 工程價款與支付
一、 總造價：
二、付款方式：
1、合同簽訂日起，甲方支付給乙方總造價40%預付款。
2、施工進度完成80%支付總造價35%工程款，驗收合格再支付總造價20%工程款。
3、一年后支付總造價5%質保金。
第十條 乙方采購材料設備
一、乙方采購材料、設備的要求：經(jīng)甲方代表驗收達到質量標準后方可投入施工。
二、材料要求：
第十一條 竣工驗收
乙方提供驗收報告的時間：工程竣工驗收后二日內。
一、工程竣工后，由乙方于工程竣工驗收合格后三日內，向甲方代表提交結算報告，并由甲方代表批準。
第十三條 保修
一、保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起計算，保修期為壹年。
二、由乙方提供的工程安裝，因產(chǎn)品及施工質量問題，乙方在接到甲方通知后二日內派人修理。
第十四條 爭議
在履行合同中，如甲乙雙方發(fā)生爭議，其解決的程序為：自行調解、申請、提出起訴，在爭議未果之前應保持施工連續(xù)，同時甲乙雙方都要保護好已完工程。
第十五條 安全施工
一、在施工期間，由乙方自行承擔所發(fā)生的一切安全事故責任。
二、乙方應遵守甲方廠規(guī)廠紀。
第十六條 其它
一、本合同自協(xié)議條款約定后雙方簽字之日起生效，合同有效期為二年。
二、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
三、本合同內的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商后另簽協(xié)議，與本合同具有同等效力。
甲方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 乙方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字) 委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)
開戶銀行名稱： 開戶銀行名稱：
銀行帳號： 銀行帳號：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
建筑施工合同10
建設單位： (以下簡稱甲方)
施工單位： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，法規(guī)，遵循平等，自愿，公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就有關事項協(xié)商一致，訂立本合同書。共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包范圍
根據(jù)工程建設需要，甲方委托乙方全面負責XX企業(yè)展廳的建設施工，以實際圖紙為準。(含、土建、地坪、埋件、鋼構、門窗等全部)。工程鋼結構為主，墻面填空氣磚，內外粉刷，正面玻璃幕墻。
三、工程承包方式：在甲方監(jiān)理的統(tǒng)一監(jiān)理和協(xié)調下，乙方包工包料，保證質量，保證工期，保證安全，保證文明施工及保證資質合格(資料確保甲方能通過質量驗收)，不得分包，轉包。
四、合同工期：
乙方承諾將在簽訂本合同之日起 個日歷天內完成鋼結構工程施工�？⒐と掌跒開_______年____月____日。
五、質量標準
本工程質量要求標準為：合格。
為此甲方要求乙方 所有建筑構建必須使用標準材，總體工程符合建筑國家標準。并應能通過相關質檢部門驗收。
六、合同價款
工程包含材料、人工、制作、運輸、安裝、裝卸車費、發(fā)票及相應產(chǎn)生的各種不可預見費等有關費用(如無重大設計變更，總價不得調整;如有重大設計變更，總價5%以外可協(xié)商調整)本工程固定合同總價為 萬元整(即：人民幣 )
(1)以本工程設計圖紙做為本合同附件。
(2)如有重大變更雙方以簽字為結算依據(jù)。
七、付款方式
本合同簽訂后，土建完成一周內付工程預付款 萬元(總造價的10%)。鋼柱、鋼梁進場后一周內付工程款 萬元(總造價的30%)。墻面粉刷完成一周內付工程款 萬元(總造價的20%)。 工程完工后一周內付工程款萬 元(總造價的20%)。工程驗收合格后一周內付工程款 萬元(總造價的15%)剩余5 %做為質保金，即 萬元，________年后未出現(xiàn)質量問題時付清余款。
八、乙方承諾按照合同約定進行施工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。工程交工后________年內非因甲方人為造成的'鋼結構工程質量問題，乙方負責維修;________年內乙方對所建工程的防水維修(人力無法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方負責工程的終生有償維修及服務，只收取成本費并負責甲方工程的改造。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付費用
十、乙方向甲方承諾，將全面履行合同的內容，如不能按期竣工，將自愿按2元每天向甲方承擔違約責任。如質量達不到要求，將自愿按50元每平方米向甲方承擔違約責任。乙方還承諾，上述違約金的支付并不影響乙方因工程施工延誤及質量問題等造成損失的其他賠償要求。
十一、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志為現(xiàn)場施工負責人，協(xié)調解決施工中有關問題。
十二、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)有關規(guī)定，確保安全施工，施工中發(fā)生的工傷事故由乙方自己負責。要求乙方必須購買工人工傷意外險。
十三、本合同解釋權由甲方負責，未盡事宜，可協(xié)商解決，如發(fā)生爭議，可向簽訂合同所在地仲裁委員會仲裁解決或訴至人民法院解決。
十三、合同生效
合同訂立時間：________年____月____日
合同訂立地點：
本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包方(甲方)： 承包方(乙方)
(公章) (公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人
建筑施工合同11
甲方：
乙方：
甲方因施工需要雇傭乙方為臨時工，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，具體事宜如下：
1、甲方負責乙方上崗前的安全培訓，并經(jīng)過體檢與安全考試合格者方可上崗，同時安排食宿及日常管理。
2、乙方人員必須遵守用工單位的`各項規(guī)章制度，聽從指揮服從分配，如有違章違紀，經(jīng)教育不改或不服從分配，甲方有權予以辭退。
3、乙方在施工中因違章作業(yè)，違反勞動紀律，發(fā)生人身傷亡事故，由乙方個人負責。
4、工作期間按日工資計算，按月支付，如有加班加點按用工單位的考勤辦理，乙方不享受勞動保護和福利待遇
5、甲方無正當理由不能借故辭退乙方，乙方在工作中由于不按作業(yè)程序擴大作業(yè)范圍等違章作業(yè)造成的事故，由乙方負法律責任，對未造成事故者可考慮后果承擔損失的費用，具體數(shù)量由甲方根據(jù)情節(jié)輕重確定。
6、此合同自簽訂之日起生效，至本工程結束，雙方要嚴格遵守合同內容。
甲方簽字：
乙方簽字：
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
建筑施工合同12
發(fā)包方：_________________(以下簡稱甲方)
承包方：_________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《 _________________合同法》的有關規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方將圍墻委托給乙方施工，結合本工程具體情況。訂立本合同，以茲共同遵守：
一、工程概況
1、工程名稱：_________________圍墻;
2、工程地點：_________________
二、承包內容及材料
1、工程內容：建圍墻約60米長(水泥混體基礎厚0.3米寬0.4米，高2.4米，每4米一立柱，最高用沙灰0.1米插玻璃)。2、材料選用：_________________水泥、碎石、灰沙、磚;
3、承包形式：_________________包工不包料(基礎部分點工：_________________每天80元不包吃;拆圍墻人工另議)。
三、工期經(jīng)雙方協(xié)商，本工程開竣工日期如下：
1、開工日期：_________________年_________________月_________________日;
2、竣工日期：_________________年_________________月_________________日;
四、質量和安全要求乙方施工過程中必須服從工程技術人員的統(tǒng)一指揮調度，科學合理有序地組織施工，嚴格遵守施工操作規(guī)格和質量要求，并制訂切實有效的安全施工措施，做到安全生產(chǎn)、文明施工。若因乙方施工造成的'質量和安全問題，甲方概不負責，并有權向乙方責成糾正。
五、合同價款及付款方式
1、本合同所承包的圍墻，人工單價為每天80元(不包吃住)，暫定總長為60米。具體以實際發(fā)生量為準。
2、付款方式：甲、乙雙方協(xié)定，甲方負責提供所有水泥灰沙磚等材料，工程人工款等乙方完工后，甲方驗收10天后，一次性付清(甲方負責開稅票及納稅)。
六、其它未盡事宜
甲、乙雙方另行協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
八、本合同自簽字之日起生效，工程完地結算完畢后自行廢除。本合同受到法律保護。若本合同與國家相關法律相抵觸或上級部門認定不合法不合理，則此合同自動失效，若是甲方造成的則由甲方負責，若是乙方造成的則由乙方負責。
甲方(簽字)：_________________
證明人：_________________
乙方(簽字)：_________________
_________________年_________________月_________________日
建筑施工合同13
一、建筑施工合同中管理費
�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質證書�！� 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據(jù)，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據(jù)案件實際情況及當事人違法情節(jié)而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據(jù)《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經(jīng)取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。
�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據(jù)無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數(shù)額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數(shù)額。
（三）根據(jù)過錯原則確定管理費數(shù)額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據(jù)實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任�！鄙鲜霭讣�，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯，最高人民法院根據(jù)過錯責任原則，依據(jù)法院自由裁量權確定管理費數(shù)額。
�。ㄋ模└鶕�(jù)合同履行情況結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的.5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據(jù)合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規(guī)定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持�！鄙鲜霭讣�，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。
�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M無需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕�(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經(jīng)實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據(jù)，二審法院對此處理并無不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發(fā)包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的，或者應當由企業(yè)統(tǒng)一負擔的公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業(yè)應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結轉情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
建筑施工合同14
甲方：________
乙方：________
應甲方要求，在原甲方與乙方________年________月________日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：
一、工程范圍：________年________月________日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求：________年________月________日至________年________月________日。
三、新增工程量：
詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》
四、質量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。
六、其它：施工合同補充協(xié)議
1、本協(xié)議其它內容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：________(蓋章)乙方：________(蓋章)
法定代表人：________法定代表人：________
簽約日期：________年________月________日
建筑施工合同15
招標編號( )
甲方(建設單位)：
乙方(施工單位)：
遵照《建設工程施工招標投標監(jiān)督管理規(guī)定》要求，經(jīng)工程項目報建和市招標辦備案，甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特定協(xié)議如下。
一、工程項目的綜合說明
1、名稱：
2、地址：
3、規(guī)模：
4、結構及層數(shù)：
5、發(fā)包方式：
6、發(fā)包范圍：
7、年 月 天
8、質量要求：
二、工程造價
1、經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商定本承包協(xié)議造價為：
人民幣： 元(大寫： )
人民幣： 元(大寫： )
2、價格計算依據(jù)：
(1)標定的定額為：
(2)標定的取費標準：
(3)政策性調價文件截止日期：
三、材料采購供應
材料采購、運輸、保管的`責任和計價依據(jù)：
對材料質量的要求：
四、工程款支付方式
1、在合同簽署后，開工前%作為工程付款。
2、甲方按工程月進度向乙方準時付款。
3、按XX市有關文件規(guī)定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價的 %;留 %做維修款，待工程竣工維修期滿后一個月內全部付清。
4、施工期允許調整的內容和依據(jù)：
五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取
1、施工過程三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內。
2、基礎墊層以下的地基處理有乙方負責，其費用不含在總價內，待竣工結算時按實際發(fā)生給與調整。
3、結構、規(guī)模、標準等重大設計變更由該工程圖紙設計部門出變更圖紙或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內。待竣工結算時按實際發(fā)生給予調整。
六、工程保修
本工程保修按《建設工程質量管理規(guī)定》執(zhí)行。
七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協(xié)商另訂補充條款，作為本合
同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
1、由仲裁委員會仲裁;
2、向 人民法院起訴。
以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 代表人(簽字)： 代表人(簽字)： 電話： 電話：
簽約日期：
簽約地點：
【建筑施工合同】相關文章：
建筑施工合同03-17
建筑施工合同05-17
施工建筑合同10-12
建筑木工施工合同08-24
樓房建筑施工合同04-01
【熱門】建筑施工合同06-29
建筑施工合同【精】06-29
簡易建筑施工合同09-03
民房建筑施工合同08-01
建筑市政施工合同03-22