實用的工程合同6篇[實用]

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的工程合同6篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工程合同 篇1

　　委托單位（甲方）：

　　XX單位（乙方）：

　　為保證

　　弱電系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由乙方承擔甲方弱電系統(tǒng)維護工作。為明確雙方的權利與義務等各項事宜，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，簽訂此合同。

　　第一條

　　維護保養(yǎng)概況

　　1、工程名稱：弱電維護工程。

　　2、工程地點：

　　3、XX項目：

　　電視監(jiān)控系統(tǒng)周界報警系統(tǒng)

　　門禁管理系統(tǒng)

　　樓宇對講系統(tǒng)

　　大屏拼接墻系統(tǒng) 電子巡更系統(tǒng)

　　車庫道閘系統(tǒng)

　　電梯三方通話

　�。ㄗⅲ涸谶x定對象的方框中打（√），未涉及內(nèi)容在

　　中補充。）

　　4、服務內(nèi)容：負責系統(tǒng)設備的定期維護、保養(yǎng)、檢修及緊急故障處理工作，確保整個系統(tǒng)的正常運行。

　　5、合同期限：________年

　　第二條

　　具體XX內(nèi)容

　　乙方應根據(jù)XX項目出具詳細《XX計劃書》作為本合同附件，計劃書內(nèi)容經(jīng)甲方確認后，乙方應嚴格按計劃書內(nèi)容開展XX工作。

　　第三條

　　維護保養(yǎng)期為________年____月____日至________年____月____日止。

　　乙方如需續(xù)約，應于合同期滿前一個月提出續(xù)簽意向，甲方從乙方XX、服務質(zhì)量等方面綜合評測后，雙方友好協(xié)商無爭議，可續(xù)簽本合同。

　　第四條

　　承包方式及維護保養(yǎng)費用

　　1、乙方在維護保養(yǎng)費用總價為

　�。ㄔ�）

　　2、在保養(yǎng)維護期間所涉及的以下易損耗材、易損件由乙方承擔：

　　電阻、電容、二極管、三極管、松香、電工膠布、白膠布、扎線排、器材專用清潔劑等。

　　3、如出現(xiàn)設備維修更換零部件或更換設備時，乙方提供的設備和材料應經(jīng)過甲方驗收合格后，方能用于維護和檢修。更換零部件及設備的`相關費用，甲方只需支付器材成本費。

　　第五條

　　付款及結算辦法

　　維護保養(yǎng)費支付方式：每季度支付元（ 元）。 甲方在合同簽定后將維護保養(yǎng)費用以每次一個季度的支付方式支付給乙方，并由乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方在收到乙方發(fā)票后應____日內(nèi)支付款項至乙方提供的公司賬號。甲方每次付款暫扣20%的維護款，用于對于乙方的約束。 乙方應于每季度XX工作結束后，將經(jīng)甲方現(xiàn)場負責人簽字確認后的月檢、季檢記錄單一并交至甲方作為余款的付款憑證，甲方如無異議，應在七個工作日內(nèi)支付剩余費用。

　　第六條

　　雙方權利義務

　　甲方：

　　1、甲方發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有異常情況出現(xiàn)后，應及時通知乙方并詳細說明故障現(xiàn)象，以便于乙方根據(jù)故障現(xiàn)象進行相應準備。

　　2、乙方在對系統(tǒng)進行維修及保養(yǎng)過程中，甲方為乙方提供必要的協(xié)調(diào)幫助和便利設施。維修完畢后，甲方及時派人進行檢查和驗收并在維修單上簽字確認。

　　3、在維修保養(yǎng)過程中，甲方應給予乙方必要的協(xié)助工作，負責協(xié)調(diào)處理與其它部門以及其它工種的配合事宜，若因甲方原因造成乙方無法正常施工，由此造成損失的，責任由甲方承擔。

　　4、因乙方維修不及時、服務不到位或不按照甲方規(guī)定完成XX任務，甲方有權單方面終止合同。

　　乙方：

　　1、定期檢查維護各類弱電系統(tǒng)，使之正常運行，保證系統(tǒng)處于無故障狀態(tài)。若因XX期間系統(tǒng)故障，XX方?jīng)]有及時進行維修導致系統(tǒng)沒有發(fā)揮其功能，造成甲方損失的，責任由乙方承擔。

　　2、在系統(tǒng)設備正常使用狀態(tài)下，乙方定時到甲方現(xiàn)場進行設備的例行保養(yǎng)和檢修，每月

　　次。

　　3、要有詳細的月檢、季檢、年檢記錄交甲方現(xiàn)場工作人員簽字確認。

　　4、乙方工作人員在工作時，應盡量將維護保養(yǎng)對甲方場館所產(chǎn)生的影響減少到最小，應嚴格遵守國家的法律及甲方的規(guī)章制度。

　　5、系統(tǒng)在平時使用過程中出現(xiàn)故障，乙方應在接到甲方正式通知后及時響應，市內(nèi) 8

　　小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行處理，如出現(xiàn)設備損壞，無法修復（包括設備零配件已被市場淘汰等因

　　素），乙方須提供整改方案，并保證在 個工作日內(nèi)交由甲方確認并協(xié)商解決。

　　6、乙方對維修過的設備負責半年的保修，對更換的新設備負責________年的保修，自更換安裝完畢驗收合格之日起算。

　　7、乙方為甲方服務期間，因維護保養(yǎng)工作所發(fā)生的施工人員工傷事故及其他責任事故均由乙方承擔，甲方概不負責。

　　第七條

　　違約責任

　　甲、乙雙方若有違反合同中條款造成損失的由責任方負責，并支付合同總造價15%的違約金給對方。

　　如因乙方XX不力造成的責任事故，給甲方或

　　第三人造成損失的，乙方應承擔賠償責任。

　　第八條

　　合同份數(shù)及有效期

　　本合同共五頁，一式貳份，甲、乙雙方各壹份。

　　本合同維護保養(yǎng)內(nèi)容自合同簽訂之日起生效，維護保養(yǎng)期滿后失效。

　　第九條

　　爭議處理

　　本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后可簽訂補充條款。

　　甲、乙雙方因本合同所產(chǎn)生的爭議應首先通過協(xié)商解決，不能協(xié)商解決的，可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人（負責人）：

　　地址：

　　公司電話：

　　公司傳真：

　　管理處電話：

　　現(xiàn)場工作人員：

　　簽訂日期：________年____月

工程合同 篇2

　　甲方(承包責任人)：

　　乙方(外用工個人)：

　　按照《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》和其他相關法律法規(guī)以及重慶恒濱建設(集團)有限公司《用工管理辦法》，經(jīng)甲方雙方等協(xié)商，達成以下協(xié)議：

　　一、工資計價及發(fā)放時間

　　(一)工資計價方式：一月六仟

　　(二)發(fā)放時間及方式：每月25日期

　　二、合同期限：從進入施工現(xiàn)場至相關工作內(nèi)容完成。相關工作內(nèi)容完成，用工合同自動解除。

　　三、雙方的責任和義務

　　(一)甲方責任、權利和義務

　　1、必須按國家規(guī)定為乙方購買相關的行業(yè)工傷意外保險。

　　2、必須為乙方提供必要的勞動安全防護用品及規(guī)定的勞動衛(wèi)生條件和必要的生活條件。

　　3、必須按國家勞動法用工，部得以暴力、威脅、非法限制人身自由或其他違反國家法律法規(guī)的手段強迫工人勞動。

　　4、負責協(xié)調(diào)處理乙方與現(xiàn)場其他人員的關系，確�，F(xiàn)場的穩(wěn)定和生產(chǎn)的順利進行。

　　5、對乙方進行嚴格審查，辦理體檢和健康證明等手續(xù)(相關費用自備)。如乙方不能滿足使用要求，例如患有高血壓、心臟病、癲癇、嚴重貧血病、癡呆癥殘缺等疾病，或未滿18周歲或超過60周歲者，甲方拒絕使用，否則乙方承擔全部責任。

　　6、組織乙方參加公司項目部舉辦的各種教育培訓、會議等活動。

　　7、負責按分公司的文明施工要求，為乙方提供統(tǒng)一的服裝，費用自備。進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽，配戴胸卡等。

　　8、必須按時足額把工資發(fā)放到乙方手中。

　　(二)乙方責任、權利和義務

　　1、服從甲方及上級部門的管理，遵守公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及項目部的'各項規(guī)章制度。

　　2、服從甲方的日常工作管理，保質(zhì)保量完成甲方安排的工作，正常情況下，不得無故拒絕工作。

　　3、按照公司及項目的安全文明施工管理條例作業(yè)，自覺遵守高空、臨邊作業(yè)必須栓安全帶，嚴禁違章作業(yè)，野蠻施工，因違章作業(yè)造成的安全事故，本人應承擔一定責任和相關醫(yī)療費用。若發(fā)現(xiàn)甲方違章指揮或強令違章作業(yè)時，乙方有權停止作業(yè)，并及時向上級部門反映。

　　4、遵守國家的各項發(fā)律法規(guī)，各工種操作規(guī)程以及政府部門的治安管理條例。

　　5、若發(fā)生矛盾糾紛，應立即報上級部門處理，不得聚眾鬧事、打架、斗毆等。

　　6、必須準確提供自己的身體、年齡等基本情況，若隱瞞真實情況，應承擔相應責任。

　　7、必須交本人身份證復印件3份和照片6張。

　　四、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，分公司備案一份。

　　五、本合同經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。

　　六、違約責任：

　　若一方發(fā)生違約，另一方可向勞動部門提出仲裁或提交上一級部門處理。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方：(蓋章)：

　　責任承包人：

　　年 月 日

工程合同 篇3

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　1、承包事項：工程技術資料

　　2、承包方式：平米包干，元/m2，建筑面積為： m2(不包含車庫面積)，

　　3、承包范圍：土建、水電暖安裝的工程技術資料填寫、收集、整理、組卷，直至竣工。

　　4、辦公用品歸屬：電腦、打印機、紙張、由已方提供，竣工裝訂由甲方負責。

　　5、工作分工

　　乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步，工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。 ①檢驗試驗：甲方按乙方的要求負責原材料、試樣、試件的取樣及制作，乙方負責土建工程相關資料的填寫并送試驗室承辦檢驗試驗工作。

　�、谫Y料編制填寫：施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制，所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統(tǒng)表等均由乙方負責填寫。 ③資料簽字由乙方找相關人員簽字，要求與工程同步。

　�、芊职�工程技術資料：乙方負責檢查驗收所有分包工程技術資料，并整理歸檔。

　　6、結算

　　7、乙方進入現(xiàn)場要遵守甲方的.各項規(guī)定。合同履行期間，乙方進入施工現(xiàn)場要戴好安全帽并按規(guī)劃的路線行走，防止出現(xiàn)人身傷亡事故。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

　　摘要：工程項目的合同管理不能陷入僵硬的程式化，它是一個動態(tài)的過程，在管理中要講求方式方法，要講究管理的技巧。本文主要介紹了建設工程施工合同管理的相關內(nèi)容，僅供參考。

　　關鍵詞：建設工程;施工;合同管理

　　一、合同在建設項目管理中作用

　　1、合同是建設項目管理的重要內(nèi)容

　　在市場經(jīng)濟條件下，建設項目的實施幾乎都是通過簽訂一系列的合同來實現(xiàn)的。嚴格履行合同的內(nèi)容、范圍、成本、進度和質(zhì)量標準、合同的條款等，才能保證項目的正常運行�？梢哉f，離開合同，施工的效果就無法保障，也沒有對進度與費用的管理，更不用說采購、人力資源、溝通、風險管理范圍。另一方面，合同的成立必須以市場為前提，沒有市場，就沒有合同。企業(yè)承諾的兌現(xiàn)，企業(yè)的誠信建設，企業(yè)品牌和形象的提升，使企業(yè)的市場地位更加牢固，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。合同管理的重要性和必要性在于：（1）依據(jù)市場標準建立和規(guī)范企業(yè)行為，以滿足市場的需求，適應市場，參與市場競爭，提高企業(yè)的競爭力;（2）企業(yè)在履行過程中維護自己的合法權益，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　2、建設工程合同是法律依據(jù)

　　在建設工程中合同是必要的，是處理糾紛的法律依據(jù)。建設之初做好合同的制訂和簽定工作，可有效減少相關糾紛的產(chǎn)生。在建筑市場經(jīng)濟活動中，參建方缺乏法律概念和誠信意識，是不正當競爭行為發(fā)生的主要原因。過去很長一段時間內(nèi)，我們在建設領域法律意識不強，合同概念模糊，產(chǎn)生了很多不必要的糾紛，影響了工程質(zhì)量、進度及成本。在施工合同履行過程中，施工條件由于受內(nèi)外部環(huán)境的影響，會出現(xiàn)不可預料的變化，且發(fā)包人的要求也會出現(xiàn)相應的變化，這就決定了工程施工具有不確定性。這種不確定性可能會使履行合同的環(huán)境與簽約時有較大變化，從而影響承發(fā)包雙方的利益。為了順利地履行合同，就需要簽訂正規(guī)專業(yè)的合同。

　　3、建設工程合同是法律保障

　　建設工程實施過程中，合同已經(jīng)成為重要的法律保障。在建設前期及準備階段，將項目中涉及到的一些重要事宜以明確的書面形式作出規(guī)定，有利于工程建設的順利實施。通過合同談判及簽訂，合理配置雙方責任風險，界定權利與義務的基本關系，可大幅減少后期合同糾紛和違約風險。發(fā)包單位和承包單位應全面履行合同約定的義務，否則將承擔違約責任。依據(jù)《合同法》及相關建筑法，合同是雙方當事人行為的最高標準，是項目成功的法律保障。

　　二、在施工合同中經(jīng)常出現(xiàn)的問題

　　1、簽訂合同雙方法律意識淡薄，合同文本不規(guī)范，致使合同有失公正

　　從當前施行的建造施工合同文本看，施工合同中絕大多數(shù)條款是對發(fā)包方擬定的，其間大多強調(diào)了承包方的責任，對業(yè)主的制約條款偏少，特別是對業(yè)主違約、補償?shù)确矫娴募s好不詳細，也短少卓有成效的處分方法。這不利于施工合同的公平、公正實行，變成施工合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議較多的一個原因。

　　有些建造項目在簽訂合一起為了回避業(yè)主責任，不選用規(guī)范的合同文本，而選用一些克己的、不規(guī)范的文本進行簽約。通過克己的、抽象的、迷糊的文本條件，避實就虛，轉(zhuǎn)嫁工程危險。有的乃至依然選用口頭托付和政府指令的方式下達任務，待工程完工后，再補簽合同，這樣的合同底子起不到任何束縛效果。

　　2、合同監(jiān)管機構不健全，職能分工不明確

　　當前，較多建筑施工公司和監(jiān)理公司不注重合同管理體系建造，不設置合同管理機構，不明確合同管理程序，不擬定合同監(jiān)管準則，不明確合同管理部門的功能。同時，缺少對合同的`檢查和評價，缺少對合同歸口管理、分級管理和授權管理機制建造，缺少合同歸檔管理，使管理信息化程度不高，對合同管理的信息收集、存儲、加工和保護手法相同相對落后，合同管理流程比較紊亂，缺少合同管理軟件的開發(fā)、使用，合同管理手法仍比較落后。建造項目內(nèi)部資本沒有得到有用開發(fā)和使用，合同實行的手續(xù)不健全，使得合同準則執(zhí)行不力，合同管理的信息化程度較低，然后降低了合同管理水平。

　　三、加強合同管理的對策

　　1、建立健全的建設合同法律法規(guī)

　　健全和完善的法律法規(guī)是保證建筑市場的正常運行的重要前提，是工程項目合同管理的基礎。通過一系列法律法規(guī)的制定，從項目立項審批，工程施行建設標準化管理，規(guī)范建筑市場維護建設市場秩序。

　　2、與國際接軌，建立國際統(tǒng)一的管理制度

　　統(tǒng)一建設工程的合同管理及書面材料的要求，建立國際統(tǒng)一的管理制度。合同管理是一個從合同簽訂至履約結束，進行總結評價，然后吸取經(jīng)驗教訓，應用于新項目的動態(tài)過程。這一過程的管理制度應與國際接軌，應包括各部門的各個層次，人人樹立正確的合約意識。公司應設計具體的合同管理體系，建立合同制度，責任制度，報告制度，審查審批制度，確保項目處于可控狀態(tài)中。讓合同管理更加正規(guī)化、標準化以適應國際市場。

　　3、加大相關人員的培訓

　　建設工程項目的合同管理是一項復雜的系統(tǒng)工程，涉及到建筑業(yè)各專業(yè)技術、經(jīng)濟、法律、法規(guī)等方方面面，是一種全過程、全方位、科學系統(tǒng)的管理工作。

　　4、重視招投標階段的合同管理，從源頭上把好關，嚴格維護招投標成果

　　施工合同與工程招標投標管理兩項工作是相輔相成、密不可分的。因此，必須對施工合同與招投標關系有正確的認識。工程招投標的過程是施工合同的談判和訂立過程，不要把施工合同與工程招投標管理割裂開來，真正按工作性質(zhì)科學、合理設置機構及確定職責。使施工合同與招投標工作有機結合起來。在招標文件備案時，招投標管理部門應對其中的合同主要條款嚴格審查，對條款中不合法、不合理、帶有不正當競爭或損害他人利益的內(nèi)容，應立即提出修改意見，若等中標后訂立合同了就很難監(jiān)管。合同備案管理主要是審核合同價是否與中標價吻合，合同條款是否與招標文件一致，有沒有附加一些不合理的補充條款，嚴格控制在備案階段就產(chǎn)生“陰陽合同”，維護招投標成果，切實保證合同雙方的合法權益。

　　5、提高建筑施工單位的法律意識和風險防范意識

　　施工企業(yè)必須加強企業(yè)整體的普及合同法制教育，尤其是建筑行業(yè)的合同管理人員應認真學習有關法令、法規(guī)，把握專業(yè)技術知識，進步法令意識，對所簽施工合同的標的、規(guī)范、質(zhì)量要求、價款付出方法以及合同的履約期限、違約責任等做出詳細清晰的解說，精確表達出實在意思。依照公平、公平的準則，緊密合同的內(nèi)容，符合法令規(guī)定，避免呈現(xiàn)歧義，削減因為了解偏差而產(chǎn)生合同糾紛，增強合同的可操作性。

　　除此之外，在項目施行過程中要注意做好與各利益有關方的來往公函、會議紀要、開竣工陳述、改變及其他結算材料的簽發(fā)與保留，保證有關材料的完整、謹慎、為了保證一切能夠作為索賠依據(jù)材料的證實力和有用性，一切這些材料的份數(shù)在構成時至少要兩份，以保證其間一份原件歸施工單位持有和保留，為必要時發(fā)動訴訟程序搜集好有關依據(jù)。

　　結束語

　　21世紀的今天，我國市場經(jīng)濟快速發(fā)展，建筑施工行業(yè)也得到快速發(fā)展，施工企業(yè)一定要加強施工合同管理的控制，完善企業(yè)管理機制，嚴格施工合同管理，使合同條款有法可依，降低合同風險，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

　　參考文獻

　　[1]裘麗婭。淺談施工合同管理在監(jiān)理工作中的重要地位[J]�？萍紕�(chuàng)新與應用，20xx，04：227。

　　[2]唐筱。加強施工合同管理對控制工程造價的意義[J]�？萍紕�(chuàng)新與應用，20xx，12：234。

　　[3]高小威。淺談建設工程施工合同無效的認定[J]。安裝，20xx，03：16—19。

　　[4]楊勇，袁炳文。淺談加強施工合同管理，控制工程造價[J]�？萍紕�(chuàng)新與應用，20xx，10：208。

工程合同 篇5

　　發(fā)包負責人：(以下簡稱甲方)

　　承包負責人：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包條例》的有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，經(jīng)雙方共同協(xié)商訂立塑鋼窗制作、安裝工程承包協(xié)議，具體條款如下：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包形式

　　四、承包價格：

　　五、工程造價：按實際尺寸制作，安裝面積結算。

　　六：付款方式：

　　七：承包范圍：

　　施工圖紙范圍內(nèi)的塑鋼門窗制作與安裝工程。

　　八、質(zhì)量要求：

　　( )型材塑鋼材料為6 0、6 5料白色、鋼襯1.0mm厚。按規(guī)范要求達到建設單位驗收合格標準。

　　九：施工要求：

　　承包方必須嚴格按施工質(zhì)量驗收規(guī)范進行施工，按現(xiàn)行檢驗標準進行自檢，作業(yè)場地必須工完料凈場地輕。

　　十、安全：

　　承包方必須嚴格執(zhí)行國家吉林省有關安全生產(chǎn)管理條例認真遵守安全技術操作規(guī)程，并遵照安全交底的施工程序不準違章作業(yè)。

　　十一、成品保護：

　　承包方進入現(xiàn)場后不得損壞工地原有成品及半成品構件等，如發(fā)生損壞由承包方負責賠償，并對其視情節(jié)輕重進行罰款處理。

　　十二、承包方在現(xiàn)場的施工及住宿人員必須服從發(fā)包方管理的領導，負責對承包范圍內(nèi)的所需材料工具的管理，負責對承包范圍內(nèi)的`食宿、防火、防盜、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生等管理工作。

　　十三、工期：按發(fā)包方要求，保證發(fā)包方其它工種工期進度。

　　十四、違約責任：因單方做成的經(jīng)濟損失由責任方負責，因施工及其他不符合相關部門要求造成的處罰由責任方負責。

　　十五、施工期間違反安全技術操作規(guī)程、違章作業(yè)、不參加人身保險造成的人身傷亡事故、責任由承包方負責。

　　十六、保修：

　　承包方需按相應規(guī)定付保修工作，保修期一年，發(fā)包方留置承包方的工程保險金為：承包總價：0.5%，保修期期滿后，如無質(zhì)量問題，十日內(nèi)返還。

　　十七、其他要求：

　　此合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。結算完畢后自行廢止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規(guī)，本著平等互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下合同條款：

　　一、防水施工

　　1、工程名稱：浙江夏王-仙鶴特種紙業(yè)有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。

　　2、合作方式：乙方包工包料、包質(zhì)量、包文明施工等方式。

　　3、防水施工價格

　　本次防水施工為雙包方式（包工包料）， 。此價款為本工程固定造價，總價按屋面具體完成數(shù)量進行結算。甲方無需為本合同的履行另行支付任何費用。

　　4、在合同簽之日起乙方應在甲方光伏支架立柱完成后2天之內(nèi)完成單屋面全部工程項目,遇到自然災害或天氣等不可抗拒的原因除外。

　　5、施工質(zhì)保

　　甲方同意將補漏工程委托給乙方施工。乙方按國家施工規(guī)范及有關施工要求，對補漏工程進行補漏施工。不得破壞房屋的承重結構，如有破壞須承擔所有相關責任及經(jīng)濟損失。另外，如有其他非承重破壞須采取相應的補救措施直至修復完成。

　　本次防水補漏需根據(jù)甲方要求施工。待施工完成后，如還出現(xiàn)滲漏乙方無償重新進行防水處理，重做部位保修期順延。如果此次施工完成后，經(jīng)過下雨檢驗不出現(xiàn)任何滲漏，乙方承諾保修期為五年使用年限。（保修期內(nèi)對再滲漏部位乙方必須無償重新進行防水處理）。

　　6、雙方責任

　　甲方責任：在防水施工結束后，甲方應配合做好成品保護，如現(xiàn)場施工人員故意引起的`損壞，后果由甲方負責。

　　乙方責任：

　　1、乙方應按施工合同和防水質(zhì)量要求及防水施工規(guī)范施工，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未按規(guī)定或防水施工規(guī)范施工甲方有權要求乙方重做。

　　2、 施工中的一切安全責任由乙方負責并承擔所有經(jīng)濟費用，工程款項中包含保險費用。

　　二、施工程序及施工要求

　　1、屋面所有的光伏支架立柱安裝處進行防水施工及表面清理干凈并能達到防水施工要求。

　　2、將該樓樓面所有裂縫處和伸縮縫處清理干凈并能達到防水施工要求。

　　3、用甲方認可的防水材料對伸縮縫和樓面裂縫處進行灌縫和填補找平處理。

　　4、乙方需注意施工安全，乙方在施工過程中必須保護好甲方及仙鶴特種紙業(yè)有限公司的物品、及其它財產(chǎn)，如有損壞乙方應在甲方規(guī)定期限內(nèi)恢復原狀或照價賠償。

　　5、乙方必須采取充分的安全防護措施。如在合同履行中造成人身、財產(chǎn)損害（包括但不限于甲、乙雙方員工及第三人人身、財產(chǎn)損害）及發(fā)生任何意外事故的，均由乙方負完全責任，并負責賠償。

　　6、驗收合格后，如發(fā)生屋面滲漏而乙方未按約定及時處理的，甲方有權另行委托他人處理，所發(fā)生的費用均由乙方承擔。

　　三、付款方式

　　該防水工程單屋面施工完成后經(jīng)甲方驗收合格后，支付此單屋面合同全額工程款。

　　四、附則

　　1、合同簽訂后，任何單方面不得擅自修改或單方面終止本合同，雙方另有約定的除外。雙方確認本合同為雙方合作原則。

　　2、甲乙雙方在履行本合同時發(fā)生爭議時，由甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商達不成一致時，雙方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　3、本合同一式兩份、甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表簽章： 代表簽章：

　　年月日年月日

【工程合同】相關文章：

工程工程合同范本02-04

建筑工程工程合同04-08

實用工程工程合同 工程協(xié)議書03-07

新版建筑工程工程合同04-13

標準建筑工程工程合同04-21

[精選]工程合同08-11

（精選）工程合同08-14

工程合同(經(jīng)典)08-14

工程合同[經(jīng)典]08-17

工程合同（經(jīng)典）08-08