精選裝飾合同范文合集8篇
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的裝飾合同9篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
裝飾合同 篇1
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
依照《中華人民共和國合同法》和其他有關法律、法規(guī)，結合本工程實際情況，雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上，特就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成以下協(xié)議，以便共同遵守：
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：施工圖范圍內(nèi)，詳見施工預算單
4、總造價：
5、承包方式：乙方包清工，甲方提供所有工程材料
6、開工日期：
7、竣工日期：
第二條工地代表
1、甲方：
2、乙方：
第三條甲方工作
1、清理施工場地，為乙方創(chuàng)造入場開工條件。
2、為乙方提供水、電和必要的生活幫助。
3、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，
4、甲方保證材料的及時供應，不得出現(xiàn)材料供應不及時，影響乙方施工，如出現(xiàn)材料短缺影響的工期與誤工費由甲方負責。
5、甲方負責圖紙設計方案的確定與會審，如有施工變更甲方應提前三天通知乙方，并進行現(xiàn)場簽證。
6、甲方負責施工現(xiàn)場不同工種班組之間的協(xié)調(diào)。保證其他班組的施工不得影響到乙方的.正常施工。
7、甲方負責施工現(xiàn)場的外部施工環(huán)境，確保乙方施工不受周圍其它因素的干擾（包括各級行政管理部門）。
第四條乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范和防火規(guī)范質量標準，按期保質完成工程任務。
2、嚴格依據(jù)圖紙進行施工，不得隨意更改施工方案
3、施工期間，對甲方原不動結構和陳設予以保護。
4、保證各工種之間合理有序的安排施工，不得影響到其他施工班組的正常施工。
5、因拖欠民工工資引起的后果，由乙方負責。
第五條本工程由甲方采購的各類材料設備，應為符合國家標準和設計要求的合格產(chǎn)品，如由于材料質量原因造成的后果有甲方負責。
第六條乙方應按雙方認可的形象方案和工程項目內(nèi)容清單組織施工。如甲方提出設計變更或增減工程項目時，必須提前與乙方代表聯(lián)系，進行項目變更。變更單由甲方作為增減工程造價和結算的依據(jù)。項目若無變更，工程總造價以本合同所簽價款為終最結算價
第七條工程竣工驗收
1、未經(jīng)交工驗收，而由甲方單方面使用者，視為交工驗收合格。
2、工程交工后由于施工工藝造成的返修，費用由乙方負責。由于材料原因造成的返修或因在使用中人為或不可抗拒因素造成的返修，費用均由甲方負責。
第八條付款方式
第九條違約責任
1、甲方不按合同約定時間付款，每逾期一天，向乙方支付合同總金額千分之一的違約金。
2、由于乙方原因而延誤工期，每逾期一天，向甲方支付合同總金額千分之一的違約金。
第十條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾由乙方負責清運至一樓，由甲方負責運出施工現(xiàn)場并負責處理。
第十一條合同爭議解決方式
如對工程質量或工程造價雙方發(fā)生爭議，可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，工程質量爭議可申請工程質量監(jiān)理部門或裝飾裝修行業(yè)管理機構認定。工程造價爭議可申請審計部門審計結論還可通過法律渠道解決。
第十二條補充條款：
第十三條簽字蓋章
第十四條合同份數(shù)
本合同一式二份，;甲、乙雙方各執(zhí)一份
第十五條本合同經(jīng)雙方各自簽字并加蓋單位印章后生效。合同履行完后自動終止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇2
發(fā)包人:
承包人:
工程承包方式:
承包人包工、包材料(承包人需提供裝修材料明細單) 工程期限為 天開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
合同價款: 本合同工程造價為(大寫):
施工圖紙
由承包人自行設計施工草圖,圖紙一式兩份,需經(jīng)發(fā)包人同意草圖并簽字后方可施工,否則一切返工費用由承包人承擔. 發(fā)包人義務
1、 提供施工期間的水源,電源。
2、 負責調(diào)解施工隊與鄰里之間的關系。
3、 參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。 承包人義務
1、 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
2、 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
3、 保護好原居室內(nèi)的家具和陳設，保證上下水的通暢，如有損壞需照價賠償。
4、 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期。
材料的提供及驗收
承包人每購得一批材料，需提供材料明細單，并通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人驗收合格簽字后承包人方可施工，否則所造成的一切費用由承包人承擔。
工程款支付方式
第一次：承包人購得材料經(jīng)發(fā)包人驗收、查對合格并在材料明細單上簽字后支付40%工程款。
第二次：木工活進度過半(一周左右)，發(fā)包人驗收質量合格后支付25%工程款。
第三次：木工活竣工，由發(fā)包人驗收質量合格后支付15%工程款;期間，油漆工程開始3天后，發(fā)包人可酌情支付生活費500-20xx元，但總數(shù)不超過工程款的5%。
第四次：全部工程結束，發(fā)包人驗收質量合格后10天內(nèi)需支付工程余款。
工程主要項目
一、 客廳鞋柜、玄觀、吊頂、電視墻。
二、 門廳吊頂，飯廳儲物柜。
三、 書房落地柜(3.2米*3.4米左右)、電腦桌、書架。
四、 陽臺吊頂、高柜、矮柜各一組。
五、 衛(wèi)生間吊頂及梳妝平臺。
六、 廚房吊頂、櫥柜、鈦合金推拉門。
七、 包房屋內(nèi)所有的門套、窗套及暖氣套。
八、 乳膠漆粉刷整個房屋。
質量保證
1、 承包人所用材料均需使用正規(guī)廠家生產(chǎn)的質量達標的材料，如發(fā)生材料以次充好，謊報價格等欺詐行為，發(fā)包人有權終止合同，并由承包人承擔一切經(jīng)濟損失。
2、 工程結束后承包人提供終身保修，如因房屋漏水、發(fā)包人人為破壞等其它非材料質量，做工質量因素造成的損壞，承包人可酌情收取一定的費用。違約責任
一、 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的.均由責任方承擔責任，并賠償對方經(jīng)濟損失。
二、 為辦理驗收手續(xù)，承包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失，由承包人負責并承擔一切經(jīng)濟損失。
三、 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行的，該方應及時通知另一方，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，可向有關部門起訴。 關于合同本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
本合同簽字后不得轉包。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，合同附表同樣具有法律效力。 其他約定事項：
雙方簽字
發(fā)包人： 承包人：
年 月 日 年 月 日
裝飾合同 篇3
發(fā)包方： （以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱乙方）
為加強雙方責任感，明確雙方的權利、義務，確保雙方的經(jīng)濟利益，經(jīng)協(xié)商，訂立本合同共同遵守：
第一條 工程概況
1、工程名稱：***酒店裝修工程
2、工程地點：***市 路***酒店
3、工程內(nèi)容：裝修***酒店三層至八層房間共86個連走廊及電梯大堂（六層）
第二條工程期限
1、本承包工程的工期定為70個工作日，由簽合同后第十五天（施工隊進場）開始計算。
2、由于不可抗力的因素，工期得以順延，但乙方須及時通知甲方。
3、在履行過程中，如乙方認為有變更設計的需要，須經(jīng)甲方認可后進行調(diào)整，工期相應得以調(diào)整。
第三條 工程價款的支付與結算
1、工程總造價為2,664,600.00元（包稅金），合同簽訂后三天付工程總造價30%；
2、開工后按工程進度付款，工程價款支付達到合同總價款的90%時，不再按進度付款，辦完驗收后，待保修期滿分2次支付；
3、余款5%保固金在六個月保修期滿時全數(shù)支付；
4、余款5%保固金在十二個月保修期滿時全數(shù)支付。
5、所有加/改數(shù)須在工程完成并經(jīng)確認后十五天內(nèi)付清。
第四條 施工與設計變更
1、本工程由乙方包工包料進行施工，施工項目列表說明，作為本合同附件。
2、乙方所提供材料樣版須由甲方確認。
3、在施工過程中，甲方如要變更裝修設計，須事先通知乙方，在變更資金、材料落實之后，乙方予以實施。
4、在施工過程中，乙方如認為有變更裝修工程之需要，應與甲方先行協(xié)商，確認后施工。
第五條工程質量與驗收
1、工程完工后，由甲方驗收。
2、甲方根據(jù)乙方提供之施工項目列表逐壹驗收，以修改后樣版房質量為標準驗收。
第六條 違約責任
承包方的責任：
1、負責工地施工水電；
2、工程質量不符合合同規(guī)定，負責無償修理或返工。由于修理或返工逾期交付的，償付逾期違約金。
3、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，償付逾期違約金。
4、承包方負有12個月的保修期責任，由交工驗收當天起計算。保修期內(nèi)出現(xiàn)的質量問題，甲方在接乙方通知后七天內(nèi)進行檢查，經(jīng)雙方鑒定，屬乙方施工問題，由乙方即行修復，屬甲方使用不當造成的'，由甲方負責。
發(fā)包方責任
1、不按合同規(guī)定撥付工程款，除工期得以順延外，按銀行有關逾期付款的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
2、工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由發(fā)包方承擔責任。
3、承包方驗收通知書送達十五日后不驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金。
第七條 糾紛解決辦法
1、發(fā)生爭議時，雙方應耐心協(xié)商；
2、協(xié)商不成時，向經(jīng)濟合同仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。
第八條 附則
1、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，均具同等效力。
2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，本合同在保修期屆滿前結清款項后失效。
3、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商補充，補充合同與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日期： 日期：
裝飾合同 篇4
來源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務合同的行為：
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定：“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應當制止，并及時向有關行政管理部門報告。”沈陽電業(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據(jù)規(guī)劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現(xiàn)目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監(jiān)控設備24小時運行�！钡牵鎻臎]有按照合同約定運轉監(jiān)控設備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的.義務。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現(xiàn)故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。
依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈，不履行物業(yè)服務義務。
根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業(yè)服務費用。
因原告不能適當履行物業(yè)服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關于先履行抗辯權的規(guī)定，在原告正確履行物業(yè)服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業(yè)服務費用。
因此，請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇5
甲方(發(fā)包方)：_________
單位名稱：_________電話：_________
住址：_________通訊地址：_________
乙方(承包方)：_________
法定住址：_________法定代表人：_________職務：_________
聯(lián)系人：_________身份證號碼：_________電話：_________
通訊地址：_________郵政編碼：_________
第一條 工程概況
1.1 工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1.3 工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據(jù)市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
1.4 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
1 甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));
3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條 甲方權利義務
1 開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;
2 參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
3 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關材料;
4 房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放，并按有關規(guī)定清運;
5 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條 乙方權利義務
1 施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質量，按期完成工程;
2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的'安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;
3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
5 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人，關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工程
6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任;
7 乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8 乙方施工應符合有關規(guī)范要求，不得偷工減料、粗制濫造;
9 乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;
裝飾合同 篇6
合同編號：_________
甲方(發(fā)包方)：_________
單位名稱：_________
住址：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
乙方(承包方)：_________
資質證書號：
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
第一條工程概況
1.1工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則,約定如下：總價款：_________元,大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________,人工費：_________,管理費：_________,設計費：_________,垃圾清運費：_________,稅金：_________,其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1.6工程內(nèi)容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》。
2.2乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業(yè)者,應當持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。
2.4凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
4.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
4.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));
4.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權利義務
5.1開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
5.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
5.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;
5.4禁止拆動室內(nèi)承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
5.5參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關材料;
5.7未經(jīng)原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結構;
5.8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5.9房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放,并按有關規(guī)定清運;
5.10甲方不得拒絕和阻礙物業(yè)管理單位依據(jù)住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議的約定,對住宅室內(nèi)裝飾裝修活動的監(jiān)督檢查;
5.11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節(jié)能設施,降低節(jié)能效果;
5.12未經(jīng)批準,甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽臺門窗的墻體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內(nèi)砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經(jīng)穿管直接埋設電線或者改線;
5.13未經(jīng)批準,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。
5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條乙方權利義務
6.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質量,按期完成工程;
6.2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;
6.3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
6.4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
6.5乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理;
6.6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
6.7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6.8乙方施工應符合有關規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
6.9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
6.10乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6.11乙方不得冒用其他企業(yè)名稱和商標;
6.12乙方不得損害居民和其他經(jīng)營者權益;
6.13在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第七條工程變更
7.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單),同時調(diào)整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
7.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第八條材料的提供
8.1由甲方提供的材料、設備,其規(guī)格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
8.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
8.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四
�。杭追教峁┭b飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
8.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第九條工期延誤
9.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
9.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
9.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
9.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的',返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十條質量標準
10.1工程質量
(1)乙方必須按照設計文件和國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范進行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優(yōu)良率達到_________。
(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工,達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。
10.2雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收：
(1)《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規(guī)范》
(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規(guī)定》
(3)其它驗收標準：_________
10.3施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時：
(1)可向_________市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調(diào)解;
(2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第十一條工程驗收和保修
11.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
11.2保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條工程款支付方式
12.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
12.2因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
12.3雙方款項往來,均應出具收據(jù)。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
12.4竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金�？⒐を炇蘸细窈骭________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第十三條違約責任
13.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
13.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
13.3甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。
13.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
13.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十四條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第_________種方式解決：
14.1向_________仲裁委員會申請仲裁;
14.2向人民法院起訴。
第十五條其他具體規(guī)定
15.1工程地在_________市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
15.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內(nèi));
15.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
15.4施工期間,乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
第十六條附則
16.1本合同簽訂后工程不得轉包。
16.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
16.3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份。
16.4合同履行完后自動終止。
16.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
16.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字)：_________ 乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：_________
委托代理人(簽字)：_________
聯(lián)系電話：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表(略)
附件二：家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表(略)
附件三：家庭裝飾裝修工程報價表(略)
附件四：甲方提供裝修裝修材料明細表(略)
附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表(略)
附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙(略)
附件七：裝飾裝修工程變更單(略)
附件八：工程驗收單(略)
附件九：工程結算單(略)
附件十：工程保修單(略
裝飾合同 篇7
甲方：XXXXX房地產(chǎn)開發(fā)公司
乙方：大余縣新藝裝飾工程有限公司
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合本工程的具體情況，依照（合同法）和有關法律法規(guī)，本著自愿平等的原則，雙方達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1．工程名稱：尚水龍城售樓中心裝修工程
2．客戶名稱：江西水龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
3．工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準，總工程造價預計為叁拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據(jù)，按實際工程量結算；增減設計或增減施工、安裝項目，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確認，簽字蓋章后生效。
4．雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月
二、甲方責任
1．開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，提供可供乙方施工用的必須場地。
2．向乙方提供施工所需的水、電等設施。
3．協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并負責繳納物業(yè)管理處報批的一切費用。
4．對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收結算。
5．甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應予以承認。
6．及時履行乙方的其它協(xié)助義務。
三、乙方責任
1．乙方派出專職工地工程人員，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務；解決由乙方負責的各項事宜。
2．嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負責。
3．嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。
4．工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和施工成品進行保護。
四、關于工程價款及結算的約定
1．乙方施工隊進場一星期內(nèi)，甲方預付報價單中工程款總額的30%。
2．施工及安裝竣工后，以實際發(fā)生工程量并且按照預算項目報價結算，甲方再給付乙方全部工程款的`50%；總體驗收合格后給付至總工程款的95%，余款5%做為質保金，一年期滿無異議后結清。
3．甲方同意乙方以甲方調(diào)整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數(shù)量的基礎約定。結算時以經(jīng)甲方認可并有甲方代表簽證的現(xiàn)場施工簽證單的工程量為準。
五、關于材料供應的約定
本工程所需應由乙方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品。并且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對甲方造成損失的，所有責任由乙方承擔。
六、雙方責任的約定
1．因甲方原因影響工期，工期相應順延。
2．乙方不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔。對竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質量問題，乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害，責任由乙方負責。由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。
七、違約責任
1．由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期相應順延。
2．由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。
3．因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方進行合同終止協(xié)商，并由責任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經(jīng)濟損失。
八、雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方同意向大余縣法院起訴。
甲方（代表簽字）：
蓋章：
年月日
乙方（代表簽字）：
蓋章：
年月日
裝飾合同 篇8
發(fā)包人(簡稱甲方)：
承包人(簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關法律法規(guī)，甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價、工期
一、工程概況：
1、甲方裝飾裝修的住房需具產(chǎn)權合法擁有者或產(chǎn)權合法擁有者的書面委托。
乙方需經(jīng)工商行政管理部門核準登記的企業(yè)，并具有經(jīng)建設行政主管部門審批的資質證書或裝飾裝修協(xié)會核發(fā)的資質資格證書。企業(yè)資質 。
2、裝飾裝修施工地址： 區(qū)(縣) 路 巷(社區(qū)) 號 樓 室。
3、住房結構： 房型 房 廳 廚 衛(wèi) 陽臺，套內(nèi)施工面積 平方米。
4、裝飾裝修施工內(nèi)容：見附表一《裝飾裝修工程項目表》。
5、承包方式： (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。
二、工程造價和工期
工程造價必須依據(jù)國家建設主管部門頒布的家裝工程造價標準制定
1、合同總價款：
￥ 元，(大寫)： 元。
其中：
材料費： 元，人工費： 元，
拆除費： 元，清潔、搬運、運輸費： 元，
管理費：按總造價 % 元，稅金 % 元
合同簽訂生效后，如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協(xié)議,工程款按實增減。
2、工期：
自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，工期 天。
第二條 材料供應
1、甲方提供的材料、設備：
甲方負責采購供應的材料、設備，應是符合設計要求的合格產(chǎn)品。甲方提供的材料、設備按時送達現(xiàn)場后，甲、乙雙方應辦理驗收交接手續(xù)，由乙方負責保管。
2、甲方采購供應的家裝材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用。
3、乙方提供的家裝材料、設備：見附表二《工程主材料報價單》。乙方供應的材料、設備，應提前 天通知甲方驗收。未經(jīng)甲方驗收及不符合工程主材料報價要求的，應禁止使用。甲方不按時驗收，應視作驗收，但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的`責任。
4、施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的家裝材料、設備有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。
5、甲方或者乙方提供的家裝材料應當符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》的環(huán)保合格標準家裝材料。
第三條 工程質量及驗收
1、本工程執(zhí)行國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327-20xx)和住宅室內(nèi)裝飾裝修工程相關法律規(guī)定。
2、本工程由 方設計，提供施工圖紙一式 份。圖紙設計費 元由 方承擔。
3、在施工過程中，甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更家裝材料設備，須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(見附表三《工程項目變更單》)后，方能進行施工，因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。
4、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續(xù)。
工程竣工后，乙方應及時通知甲方在七日內(nèi)組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進行,驗收通過并經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理人員簽字生效后，辦理驗收移交手續(xù)(見附表四《工程質量驗收單》)，并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價款。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，并與乙方協(xié)商另定驗收日期，甲方不得無理拖延。
【裝飾合同】相關文章：
建筑裝飾協(xié)會住宅裝飾工程合同06-22
裝飾裝修合同11-07
裝修裝飾合同10-19
建筑裝飾合同03-26
裝飾裝修合同05-04
裝飾裝修合同【精選】05-20
裝修裝飾合同06-14
精選裝飾合同（13篇）11-03
上海裝飾裝修合同09-26
建筑裝飾裝修合同10-09